10410_4122441  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-13665/17

15 августа 2017 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тановой Д.Г.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной  ответственностью «Дорожно-Строительная компания «ВДМ» ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>  

к Открытому акционерному обществу «Дорожное ремонтно-строительное управление»  ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>  

о взыскании 669 714,61 руб. (уточненные требования) 

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с открытого акционерного общества «Дорожное ремонтно- строительное управление» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Дорожно-Строительная компания «ВДМ» ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***> неустойку за период со 02.02.2016 по 15.08.2017 в  размере 669 714,61 руб., неустойку с 16.08.2017 по день фактического исполнения  обязательства в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату  уплаты неустойки от неоплаченной суммы долга в размере 953 379,66 руб.  

 Взыскать с открытого акционерного общества «Дорожное ремонтно- строительное управление» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> в доход федерального  бюджета 16 394 руб. государственной пошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  

вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Д.Г. Танова