Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 

22.07.2025 года Дело № А50-14460/24  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Султановой Ю.Т., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кобяковой Ю.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Славянский дом» (адрес: 614095, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику – Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (адрес: 614506, Пермский край, м.о. Пермский, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 46 306 146,74 руб. денежных средств, 

по объединенному делу Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (адрес: 614506, Пермский край, м.о. Пермский, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Славянский дом» (адрес: 614095, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 8 948 562,78 руб. неустойки, в связи с ненадлежащем исполнением обязательств по контрактам,  

третье лицо: Министерство строительства Пермского края (адрес: 614000, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>).  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

РЕШИЛ:

1. Первоначальные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (адрес: 614506, Пермский край, м.о. Пермский, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Славянский дом» (адрес: 614095, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) 46 306 146,74 руб. денежных средств, а также 200 000 руб. в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

2. Исковые требования в рамках объединенного дела удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Славянский дом» (адрес: 614095, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (адрес: 614506, Пермский край, м.о. Пермский, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 100 000 руб. неустойки в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактами №№ 0356500001422001000, 0356500001422001001, 0356500001422001002, 0356500001422001003, 0356500001422001004, 0356500001422000999 от 11.11.2022 года.  

В удовлетворении оставшейся части исковых требований по объединенному делу отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Славянский дом» (адрес: 614095, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 67 742,81 руб. за рассмотрение дела судом.  

3. Произвести процессуальный зачет первоначальных требований и требований по объединенному делу, в результате которого:  

Взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (адрес: 614506, Пермский край, м.о. Пермский, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Славянский дом» (адрес: 614095, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) денежные средства в сумме 46 406 146,74 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Славянский дом» (адрес: 614095, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 67 742,81 руб. за рассмотрение дела судом.  

Исполнительные листы выдать по пункту 3 резолютивной части решения суда.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.  

Судья Ю.Т. Султанова