10293_7764973  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-5931/21

29 апреля 2021 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Украинцевой Ю. В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «ДОН-СТРОИТЕЛЬ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к муниципальному казённому учреждению «Дирекция по строительству объектов  транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-дону» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова- на-Дону (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки в размере 150 145,32 руб., 

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального казённого учреждения "Дирекция по строительству  объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону" в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Дон-строитель" 150 145, 32 рублей неустойки, 5 504  рублей расходов по уплате государственной пошлины и 20 000 рублей расходов по оплате  услуг представителя.  

 При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных  муниципальному казенному учреждению Дирекция по строительству объектов  транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону" для исполнения денежных  обязательств произвести взыскание с Департамента автомобильных дорог и организации  дорожного движения города Ростова-на-Дону (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).  

 Решение суда может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.   

Судья Э л е к т р о н н а я  п о д п и с ь   д е й с т в и т е л ь н а . Украинцева Ю. В.  

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 28.10.2020 9:10:52

Кому выдана Украинцева Юлия Владимировна