АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

15 октября 2025 года

Дело № А74-8502/2025

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи И.Е.Аношкиной рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 159-Абакан» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 279 006 руб. 38 коп., в том числе 136 593 руб. 27 коп. штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, 142 413 руб. 11 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту от 26.08.2024 № 74А/24с за период с 22.10.2024 по 16.05.2025.

Руководствуясь статьями 104, 110, 171, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск: 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 159-Абакан» в пользу муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» 279 006 руб. 38 коп., в том числе 136 593 руб. 27 коп. штрафа, 142 413 руб. 11 коп. неустойки, а также 18 950 руб. расходов по государственной пошлине, уплаченной платежным поручением №493961 от 18.08.2025.

2. Возвратить муниципальному казенному учреждению города Абакана «Архитектура и градостроительство» из федерального бюджета 10 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной платежным поручением №493961 от 18.08.2025, копию которого направить истцу.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме. 

Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья

И.Е. Аношкина