АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru, E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А27- 6322/2017

город Кемерово

08 октября 2018 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О. С.,  при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного  заседания Соловьевой А. В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по  Кемеровской области, г. Кемерово (ОГРН 1044205090907, ИНН 4205076551) к  Акционерному обществу «АРТИГ», г. Новосибирск (ОГРН 1025400515491, ИНН  5401136329) , третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора: Федеральное казенное учреждение «Управление капитального  строительства МЧС России». Г. Москва (ОГРН 1087748922595, ИНН 7707671197) о  взыскании 4 039 473 руб. 88 коп. пени начисленной за нарушение сроков выполнения  работ по Государственному контракту № 1 на выполнение работ по строительству  объекта: «Национальный аэромобильный спасательный учебно – тренировочный  центр подготовки горноспасателей и шахтеров в г. Новокузнецке. Новоильинский  район, севернее микрорайона 1-1А, 1 этап строительства. Общежитие № 1. Наружные  внеплощадочные инженерные и слаботочные сети , благоустройство и ограждение  территории» от 03.02.2015года, начисленной за период с 01.06.2016года по  10.09.2018года, руководствуясь статьями 110, 167-171, Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Акционерного общества «АРТИГ» в пользу Главного управления  Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области  684 782 руб. 15 коп. пени, 2 123 руб. 61 коп. в возмещение расходов по оплате за  проведение судебной экспертизы по делу, 2082 руб. 06 коп. в возмещение расходов по  уплате госпошлины по иску, всего - 688 987 руб. 82 коп.  

В остальной части в иске отказать. 

Перечислить Государственному автономному учреждению Кемеровской области  «Научно – практический центр по ценообразованию в строительстве» с депозитного  счета Арбитражного суда Кемеровской области 160 000 рублей в оплату за проведение  судебной экспертизы по делу по реквизитам, указанным в счете на оплату № 00000276  от 28.04.2018года, отказав в увеличении суммы оплаты за проведение экспертизы по  делу.  

Вернуть Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных бедствий по Кемеровской области 25 000 рублей, излишне внесенных на  депозитный счет Арбитражного суда Кемеровской области в счет оплаты за  проведение судебной экспертизы по делу.  

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «СИБЕЗ» (ИНН  4205190141) 150 000 рублей внесенных на депозитный счет Арбитражного суда  Кемеровской области за проведение повторной экспертизы по делу по реквизитам  плательщика, указанным в платежном поручении № 141 от 05.07.2018года.  

Взыскать с Акционерного общества «АРТИГ» в доход Федерального бюджета  РФ 5 240 руб. 94 коп. госпошлины по иску.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск.  

Судья О. С. Андуганова