АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

«

Дело № А32-9738/2022

г. Краснодар

28» сентября 2022 года

Суд в составе судьи Хмелевцевой А.С., 

Руководствуясь статьями 65, 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства ответчика общества с ограниченной  ответственностью «Кубанская строительная Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации – отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кубанская строительная  Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Эксперт стратегия» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  неустойку в размере 260 302,5 рублей, 179,20 рублей почтовых расходов.  

В удовлетворении остальных требований – отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кубанская строительная  Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  7 852,47 рублей государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эксперт стратегия» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1047,53 рубля государственной пошлины в доход  федерального бюджета.  

Решение суда может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.  

Судья   А.С. Хмелевцева