68_15219121 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-141377/16-68-1209

г. Москва

21 февраля 2017 года

Судья Абрамова Е.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  при рассмотрении в открытом судебном заседании искового заявления  

Государственного казенного учреждения здравоохранения г. Москвы  «Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства  Департамента здравоохранения г. Москвы» (119180, 

<

...> , ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Проект «Двадцать один» - Строительство» (111024, 

<

...>, пом XIV, ком. 37,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании денежных средств, при участии: от истца: ФИО2, по доверенности № 160/16 от 12.09.2016 г., паспорт, 

от ответчика: ФИО3, по доверенности № 16 от 25.11.2015г., паспорт.  ФИО4 паспорт, протокол № 1 от 11.07.2013г., выписка из ЕГРЮЛ.   

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Проект «Двадцать  один» -Строительство» в пользу Государственного казенного учреждения  здравоохранения г. Москвы «Производственно-техническое объединение капитального  ремонта и строительства Департамента здравоохранения г. Москвы» неустойку в  сумме 8.105.087 (восемь миллионов сто пять тысяч восемьдесят семь) рублей 51  копейку и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 63.525 (шестьдесят  три тысячи пятьсот двадцать пять) рублей 44 копейки.  

Производство по делу в части требования о взыскании неустойки в сумме 10.084  руб. 03 коп. прекратить.  

Возвратить истцу из федерального бюджета РФ излишне уплаченную  государственную пошлину в сумме 473 рубля 68 копеек, уплаченную по платежному  поручению от 22.06.2016 № 993.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятом арбитражном апелляционном суде.  

 Судья Е.А. Абрамова