АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: 

<

***> 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А03-12161/2025

г. Барнаул

26 августа 2025 г.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Захаровой Я.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Слепневой Е.К., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, г. Барнаул Алтайского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Администрации муниципального округа Змеиногорский район Алтайского края, г. Змеиногорск Алтайского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 3 882 410 руб. 75 коп., из них 3 732 500 руб. долга, в том числе 1 975 000 руб. по договору от 14.11.2024 № 241/24-ДО и 1 757 500 руб. по договору от 27.11.2024 № 253/24-ДО, а также 149 910 руб. 75 коп. пени, в том числе 82 950 руб. пени за период с 15.02.2025 по 04.07.2025 по договору от 14.11.2024 № 241/24-ДО и 66 960 руб. 75 коп. пени за период с 28.02.2025 по 04.07.2025 по договору от 27.11.2024 № 253/24-ДО, а также о взыскании пени в размере 0,03% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 05.07.2025 года по день фактического исполнения обязательства,  

без участия в судебном заседании представителей сторон, 

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Администрации муниципального округа Змеиногорский район Алтайского края, г. Змеиногорск Алтайского края в пользу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, г. Барнаул Алтайского края  

3 882 410 руб. 75 коп., из них 3 732 500 руб. долга и 149 910 руб. 75 коп. пени. 

Взыскивать с Администрации муниципального округа Змеиногорский район Алтайского края, г. Змеиногорск Алтайского края в пользу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, г. Барнаул Алтайского края пеню, начиная с 05.07.2025 года по день фактического исполнения обязательства по погашению долга, исчисленную в размере 0,03 % от неоплаченной суммы долга за каждый день просрочки исполнения обязательства.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня принятия решения. Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Я.В. Захарова