Арбитражный суд Краснодарского края 350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

 от 16.03.2021г. 

по делу № А32-8781/2020 

 Суд в составе: судьи Миргородской О.П.  Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Отказ истца от исковых требований в части взыскания процентов за пользование  чужими денежными средствами по договорам подряда № 07-08-2018 от 07.08.2018г. и №  12СС-09-2018 от 12.08.2018г. удовлетворить.  

 Производство по делу в этой части прекратить. 

 Взыскать с ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>) г. Майкоп в  пользу в пользу ООО «Европа Девелопмент» (ИНН 

<

***>) г. Краснодар по договору  подряда № 07-08-2018 от 07.08.2018г неустойку в размере 173 399,81 руб. за период с  03.08.2019 по 06.12.2019. и убытки в сумме 2 306 820,36 руб.; по Договору подряда №  12СС-09-2018 от 12.08.2018г. неустойку в размере 73 496,68 руб. за период с 03.08.2019  по 06.12.2019 и убытки в сумме 84 057,70 руб.; по договору подряда № 15АПТ-02-2019  от 15.02.2019г.: сумму неотработанного аванса в размере 200 000,00 рублей, неустойку в  размере 158 037,10 руб. за период с 15.02.2019 по 06.12.2019г. и проценты за пользование  чужими денежными средствами в сумме 9 332,69 руб. за период с 10.12.2019 по  26.10.2020г.; по Договору подряда № 08-05-2018 от 08.05.2018г.: сумму неотработанного  аванса в размере 59 473,05 рублей; неустойку в размере 514 472,00 руб. за период с  03.08.2019г. по 06.12.2019г., убытки в сумме 3 442 382,36 руб. и проценты за пользование  чужими денежными средствами в сумме 2 775,22 руб. за период с 10.12.2019 по  26.10.2020г.  

 В остальной части иска отказать. 

 Взыскать с ООО «Европа Девелопмент» (ИНН 

<

***>) г. Краснодар в доход  федерального бюджета сумму госпошлины в размере 8 938 руб. 29 коп.  

 Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, г.  Майкоп (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 309010524300132) в доход федерального бюджета  сумму госпошлины в размере 59 493 руб. 15 коп.  

 Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в  установленный законом срок.  

 Судья О.П. Миргородская