﻿ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-185135/21-68-1174

г. Москва

10 декабря 2021 г.

Резолютивная часть решения составлена 16 ноября 2021 г.

Решение в полном объеме изготовлено 10 декабря 2021 г.

Судья Абрамова Е.А.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Мясниковым М.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по исковому заявлению ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС" (199106, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, 22-Я В.О. ЛИНИЯ, ДОМ 3, КОРПУС 1 ЛИТЕР М, КОМНАТА 215 ПОМ. 1Н ЭТАЖ 4, ОГРН: 1177847350020, Дата присвоения ОГРН: 30.10.2017, ИНН: 7801339510, КПП: 780101001) 

к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТКОН" (194358, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ЭНГЕЛЬСА ПРОСПЕКТ, ДОМ 154, ЛИТЕР А, ПОМ/ПОМ 15Н/454, ОГРН: 1147847036468, Дата присвоения ОГРН: 04.02.2014, ИНН: 7811571640, КПП: 780201001) 

о взыскании 1 028 802,13 рублей

при участии:

от истца: Смирнов С.В., доверенность б/н, от 01.01.2021, удостоверение адвоката;

от ответчика: не явился, извещен.

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании с ответчика в пользу истца неосновательного обогащения в размере 961 497,32 рублей, пени в размере 67 304,81 рублей.

В судебном заседании истец на доводах искового заявления настаивал, ссылался на представленные в материалы дела доказательства, просил суд удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Ответчик, извещенный о месте и времени судебного заседания надлежащим образом согласно ст. 123 АПК РФ по последним известным адресам (юридическому адресу, подтвержденному Выпиской из ЕГРЮЛ, и адресу, указанному в договоре),  о чем свидетельствуют Отчет об отслеживании корреспонденции Почты России с приложением реестра корреспонденции суда, в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление не представил, иск по существу не оспорил.

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ по имеющимся в деле доказательствам.

Представитель истца не возражал, а ответчик не представил суду возражения против перехода в основное судебное заседание, в связи с чем, руководствуясь п. 27 постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 20.12.2006 г. № 65 и на основании ч. 4 ст. 137 АПК РФ, суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание для рассмотрения спора по существу.

Непосредственно исследовав и оценив все представленные по делу доказательства, заслушав доводы истца, явившегося в судебное заседание, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, между истцом и ответчиком был заключен договор от 20 марта 2019 г. № 17ЕР, в соответствии с которым заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению ремонтно-строительных работ на объекте по адресу: г. Мурманск, ул. Копытова, д.45.

В соответствии с п. 4.1 договора стоимость работ по договору составляет 1 012.102 руб. 44 коп.

Согласно п. 4.3, 4.4 договора перед началом работ заказчик в течении 3-х дней после подписания договора вносит 50% предоплату, что составляет 506 051 руб. 22 коп. Оставшуюся сумму в размере 50% стоимости договора, что составляет 506 051 руб., заказчик оплачивает в течении 5 дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 5.1 договора: начало выполнения работ – 20 марта 2019 г., срок выполнения работ 19 апреля 2019 г.

Из представленных с исковым заявлением документов следует, что в соответствии с п. 4.3 договора истец перечислил ответчику авансовый платеж в общем размере 961 497,32 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями от 25 марта 2019 г. № 816, от 08 мая 2019 г. № 185.

Из искового заявления следует, что ответчик, в нарушение условий договора, работы не выполнил.

Согласно п.1. ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п.2. ст.715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно положениям статьи 450.1 ГК РФ предоставленное правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

17 марта 2021 г. истцом ответчику была направлена претензия от 16 марта 2021 г., в которой истец завил отказ от исполнения договора в одностороннем порядке, в связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ.

Мотивированных возражений против расторжения договора ответчик не заявил, иного из материалов дела не следует. В связи с изложенным, суд пришёл к выводу, что на дату вынесения судебного акта по настоящему делу договор расторгнут истцом путём одностороннего отказа от договора.

В соответствии с п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Статьей 1102 ГК РФ установлено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Исходя из содержания указанной нормы получение ответчиком денежных средств от истца при отсутствии у истца обязанности их выплачивать в силу соответствующего договора или требования нормативного акта, без предоставления ответчиком со своей стороны каких-либо товаров (работ, услуг) в счет принятых сумм следует квалифицировать как неосновательное обогащение.

Таким образом, иск о взыскании суммы неосновательного обогащения подлежит удовлетворению, если будут доказаны: факт получения (сбережения) имущества ответчиком, отсутствие для этого должного основания, а также то, что неосновательное обогащение произошло за счет истца.

При этом правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Согласно пункту 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 января 2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» возможно истребование в качестве неосновательного обогащения, полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. Основания для удержания перечисленных истцом денежных средств в спорном размере отсутствуют.

Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения (пункт 1 статьи 1107 ГК РФ).

Согласно статье 71 АПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Из материалов дела не усматривается несогласия ответчика с заявленными требованиями. Доводов в обоснование своей правовой позиции о непризнании исковых требований ответчиком не представлено, равно как и не представлено доказательств опровергающих доводы истца.

В соответствии со статьями 8 и 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В разъяснение указанной нормы права Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 6 марта 2012 г. № 12505/11 указал, что нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 АПК РФ).

Факт перечисления денежных средств ответчику подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями. При этом, доказательств исполнения встречных обязательств по договору ответчиком, материалы дела не содержат.

В связи с изложенным, принимая во внимание непредставление сторонами доказательств возврата спорных денежных средств истцу, непредставление ответчиком доказательств выполнения работ по договору, который на текущий момент расторгнут,  требование истца о взыскании неосновательного обогащения подлежит удовлетворению в заявленном размере.  

В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Частью 1 ст. 330 ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. 9.3 договора если исполнитель по своей вине нарушил сроки окончания работ по договору, он выплачивает заказчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от общей стоимости работ, но не более 7% от общей суммы договора.

В материалы дела истом представлен расчет пени за период с 15 апреля 2019 г. по 16 марта 2021 г., согласно которому размер пени, с учетом семипроцентного ограничения, составил 67 304,81 рублей.

С началом периода начисления неустойки суд не может согласиться,   поскольку согласно п. 5.1 договора срок выполнения работ 19 апреля 2019 г., в связи с чем неустойка подлежат начислению с 20 апреля 2019 г. по 16 марта 2021 г. Однако, принимая во внимание то, что размер неустойки заявлен истцом в любом случае с учетом 7-мипроцентного ограничения, предусмотренного законом, его требование подлежит удовлетворению в заявленном размере.     

    Расходы истца по госпошлине взыскиваются с ответчика в соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 307-310, 330, 450.1, 453, 702, 715, 1102 ГК РФ, ст.ст. 8, 9, 71, 110, 156, 167-171, 180, 181АПК РФ, суд      					

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "КРАФТКОН" в пользу ООО "ГЕРМЕС" неосновательное обогащение в сумме 961.497 руб. 32 коп., пени в сумме 67.304 руб. 81 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 23.288 руб. 

	Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

            Судья                                                                		                   Е.А. Абрамова