АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

«10» октября 2017 года по результатам рассмотрения дела № А31-2648/2017 по  исковому заявлению Администрации Парфеньевского сельского поселения  Парфеньевского муниципального района Костромской области (ИНН 4423002729,  ОГРН 1054451763486) к обществу с ограниченной ответственностью проектно- строительная компания "Главная дорога" (ИНН 7609027820, ОГРН 1147609000032) о  взыскании 645 984 рублей неустойки за просрочку исполнения обязательств по  контракту от 25.05.2015 № 3/2015,  

арбитражным судом первой инстанции в составе судьи Котина Алексея Юрьевича,  

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, принято решение, суд  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью проектно-строительная  компания "Главная дорога" (ИНН 7609027820, ОГРН 1147609000032) в пользу  Администрации Парфеньевского сельского поселения Парфеньевского  муниципального района Костромской области (ИНН 4423002729, ОГРН  1054451763486) 645 984 рублей неустойки.  

Исполнительный лист выдать по вступлении решения в законную силу. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью проектно-строительная  компания "Главная дорога" (ИНН 7609027820, ОГРН 1147609000032) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 15920 рублей.  

Ответчику предлагается добровольно уплатить в доход федерального бюджета  государственную пошлину в десятидневный срок со дня вступления в законную силу  решения суда в порядке, установленном в статье 333.18 Налогового кодекса  Российской Федерации и представить доказательства ее уплаты в арбитражный суд.  

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по  истечении 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда в случае  непредставления стороной сведений о ее добровольной уплате.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд кассационной  инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в  законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Костромской области.  

Резолютивная часть решения

 объявлена в судебном заседании и приобщена к делу.  

 Судья А. Ю. Котин