Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-1904/2023

27 апреля 2023 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Васильевой А.Б.  рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью "Экогрунт" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью "Группа компаний Камп" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) о взыскании 76 299,54 руб. неустойки по договору строительного  подряда от 07.05.2021 б/н за период с 17.05.2021 по 20.12.2022,  

без вызова сторон. 

Истец произвел расчет неустойки на сумму 76 299 руб. 54 коп. за период с  17.05.2021 по 20.12.2022.  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 года N  497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов"  в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве введен мораторий на  возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении всех юридических  лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением  должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов  недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "Об  участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости  и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в  единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего  постановления.  

Поскольку ответчик не относится к лицам, на которых мораторий не  распространяется, следовательно, в отношении него такой мораторий распространяется.  

В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве на срок действия  моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают  последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63  названного закона.  

В частности, не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые  санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и  обязательных платежей, за исключением текущих платежей (абзац десятый пункта 1  статьи 63 Закона о банкротстве).  

В пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24  декабря 2020 года N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1  Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности  (банкротстве)" разъяснено, что в период действия моратория проценты за пользование  чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской  Федерации, неустойка (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации), пени за  просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской  Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие  до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3  статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). В частности, это  означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке  заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за  период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория,  вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки (подпункт 2 пункта 3  статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве) и в том случае, если в  суд не подавалось заявление о его банкротстве.  

Из приведенных положений закона и разъяснений Пленума Верховного Суда  Российской Федерации в их совокупности следует, что с момента введения моратория, т.е.  с 01.04.2022 прекращается начисление неустоек (штрафов и пеней) и иных финансовых  санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежных  обязательств и обязательных платежей по требованиям, возникшим до введения  моратория.  

На основании изложенного, суд приводит следующий расчет неустойки за период  с 17.05.2021 по 20.12.2022, за исключением периода действия моратория на возбуждение  дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами:  

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 17.05.2021 Период просрочки Задолженность Формула Неустойка с по дней 130 874,00 17.05.2021 31.03.2022 319 130 874,00 × 319 × 0.1% 41 748,81 р. 

Итого: 41 748,81 руб. 

Сумма основного долга: 130 874,00 руб. Сумма процентов по всем задолженностям: 41 748,81 руб. 

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 01.10.2022 Период просрочки Задолженность Формула Неустойка с по дней 130 874,00 01.10.2022 20.12.2022 81 130 874,00 × 81 × 0.1% 10 600,79 р. 

Итого: 10 600,79 руб. 

Сумма основного долга: 130 874,00 руб. Сумма процентов по всем задолженностям: 10 600,79 руб. 

Итого, сумма неустойки составит 52 349 руб. 60 коп. 

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний Камп"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Экогрунт" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку по  договору строительного подряда от 07.05.2021 б/н в размере 52 349 руб. 60 коп. за период с  17.05.2021 по 31.03.2022, с 01.10.2022 по 20.12.2022; а также расходы по уплате  государственной пошлины 2094 руб.  

В остальной части иска отказать. Решение подлежит немедленному исполнению. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный  апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.  

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха  (Якутия).  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  суда в сети «Интернет».  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе  могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

 Судья А.Б. Васильева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Официальный сайт Арбитражного суда Республики Саха (Якутия): www.yakutsk.arbitr.ru 

Дата 21.03.2023 21:47:00(информаКцоимяу  воы ддваниаж Веансиилиь едвае лАан,н сап Броарвисоочвннаые материалы и др.).