АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-3881/2019

16 августа 2019 года

г. Улан-Удэ

 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи А.И.Хатуновой при ведении  протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело  

по иску некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах в Республике Бурятия» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания  «Подрядчик» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 548 710 руб. 23 коп. штрафа за расторжение договора от 18.09.2017 №  84/2017-СМР/17,  

 руководствуясь статьями 110, 159, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично. 

Ходатайство ответчика об уменьшении размера неустойки, подлежащей взысканию с  него в пользу истца, удовлетворить частично.  

Уменьшить размер неустойки, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца, до  365806 руб. 82 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная  компания «Подрядчик» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой  организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  Республике Бурятия» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 365806 рублей 82 копейки  штрафа.  

В удовлетворении иска в остальной части, составляющей 182903 рубля 41 копейку  

неустойки, отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная  компания «Подрядчик» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета 13974 рубля государственной пошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока