15/2019-59155(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)  

Дело № А39-7420/2019

город Саранск

29 октября 2019 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Макеевой С.Н.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с  ограниченной ответственностью "Строительная компания "Трансмагистраль"  (

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Казенному учреждению городского округа Саранск "Дирекция  коммунального хозяйства и благоустройства" (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки в сумме 206 092 рублей 25 копеек,  

и встречному иску Казенного учреждения городского округа Саранск  "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Трансмагистраль"  

о взыскании штрафа в сумме 712 942 рубля 05 копеек и неустойки в сумме  108 606 рублей 03 копейки,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно  предмета спора, - Департамент городского хозяйства Администрации  г.Саранска и Общество с ограниченной ответственностью  "Жилстройкоммунинвест",  

при участии в заседании: 

от ООО "СК "Трансмагистраль": Вершинина Р.В. - представителя по  доверенности от 25.05.2019,  

от КУ го Саранск "ДКХБ": ФИО3 - представителя по доверенности №  01/60 от 30.07.2019,  

от ООО "Жилстройкоммунинвест": представитель не явился, от Департамента: представитель не явился, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

1. Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  "Строительная компания "Трансмагистраль" удовлетворить частично.  

Взыскать с Казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекция  коммунального хозяйства и благоустройства" (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Трансмагистраль" (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в сумме 197 938  рублей 67 копеек.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с Казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекция  коммунального хозяйства и благоустройства" (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6938 рублей.  

2. Встречные исковые требования Казенного учреждения городского  округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"  оставить без удовлетворения.  

3. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение  месяца со дня вынесения решения.  

4. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья С.Н. Макеева 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2019 11:02:51

Кому выдана Макеева Светлана Николаевна