68/2019-129344(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А45-43169/2018

г. Новосибирск

19 июня 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Печуриной Ю.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ехамовой Е.Г.,  

рассмотрев исковое заявление муниципального казенного учреждения города  Новосибирска "Управление дорожного строительства", г. Новосибирск  

к обществу с ограниченной ответственностью "Перлит-Строй", г.  Новосибирск  

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по  муниципальному контракту № 80/17 от 21.08.2018 в сумме 508 640,42 рублей  и встречный иск общества с ограниченной ответственностью "Перлит-Строй"  к муниципальному казенному учреждению города Новосибирска  "Управление дорожного строительства"  

и субсидиарно к Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного  комплекса мэрии города Новосибирска  

о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты работ в сумме 32 684  рублей 03 копеек  

при участии в судебном заседании представителей 

от истца: Хан С.А. по доверенности от 21.12.2018 № 52, удостоверение;  

от ответчика № 1: Анисимова О.А. по доверенности от 25.12.2018 № 12,  паспорт;  

от ответчика № 2: не явился, извещен надлежащим образом, руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

р е ш и л:

По первоначальному иску. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Перлит- Строй" (ОГРН 1075403000661) в пользу муниципального казенного  учреждения города Новосибирска "Управление дорожного строительства"  (ОГРН 1065406101265) неустойку в сумме 216 025 рублей 95 копеек.  

Возвратить муниципальному казенному учреждению города  Новосибирска "Управление дорожного строительства" (ОГРН  1065406101265) из федерального бюджета госпошлину в сумме 13 173 рубля.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Перлит- Строй" (ОГРН 1075403000661) в доход федерального бюджета госпошлину в  сумме 7 321 рубль.  

По встречному иску. 

Взыскать с муниципального казенного учреждения города  Новосибирска "Управление дорожного строительства" (ОГРН  1065406101265) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Перлит-Строй" (ОГРН 1075403000661), а при недостаточности денежных  средств у муниципального казенного учреждения города Новосибирска  "Управление дорожного строительства" (ОГРН 1065406101265) взыскать в  порядке субсидиарной ответственности с Департамента транспорта и  дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска  неустойку в сумме 32 684 рублей 03 копеек, а также в указанном порядке  

отнести на ответчиков расходы по оплате государственной пошлины в сумме  2 000 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия  в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск).  

 Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Ю.А. Печурина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 18.01.2019 6:09:22

Кому выдана Печурина Юлия Александровна