ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-9857/2019

07 октября 2022 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть постановления объявлена     14 сентября 2022 года

Постановление изготовлено в полном объеме  07 октября 2022 года

Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Семиглазов В.А.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем судебного заседания ФИО1

при участии:  

от истца (заявителя): не явился, извещен

от ответчика (должника): не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-22561/2022)  Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Фонд капитального строительства и реконструкции" на определение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.05.2022 по делу № А56-9857/2019 (судья  Золотарева Я.В.), принятое по заявлению ответчика о взыскании судебных расходов, в рамках дела, 

по иску Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Фонд капитального строительства и реконструкции"

к  общество с ограниченной ответственностью "Стройрем"

о взыскании денежных средств,

установил:

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.12.2019, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2020, отказано в удовлетворении исковых требований Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения «Фонд капитального строительства и реконструкции» (далее – истец, взыскатель) о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Стройрем» (далее – ответчик, должник) неустойки в сумме 12 307 306 рублей 67 копеек за неисполнение обязательств по государственному контракту от 21.09.2017 № 0172200002517000130_142220 (далее – контракт), в том числе пени в размере 11 049 732 рублей 17 копеек, а также штрафа в размере 1 257 574 рублей 50 копеек за неисполнение обязанности по представлению надлежащего обеспечения исполнения обязательств по контракту.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.11.2020 решение от 21.12.2019 и постановление от 02.06.2020 в части отказа во взыскании с ответчика в пользу истца штрафа отменено; дело в отмененной части направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.04.2021 исковые требования в указанной части удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взысканы денежные средства в размере 200 000 рублей, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2021 и постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.11.2021 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.04.2021 оставлено без изменения. 

Взыскателю 28.09.2021 выдан исполнительный лист серии ФС 037612290.

От ответчика в суд 22.02.2022 в электронном виде поступило заявление о взыскании судебных расходов, связанных с оплатой услуг представителя, которые складываются из расходов, понесенных в связи с рассмотрением дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций в размере 414 000 рублей, а также 958 рублей 62 копеек на оплату почтовых услуги и 150 000 рублей расходов по проведению экспертного исследования, при первоначальном рассмотрении дела, кроме того, ответчиком понесены расходы в размере 284 000 рублей за рассмотрение дела в судах указанных трех инстанций при повторном рассмотрении части исковых требований и в связи с участием представителя при рассмотрении настоящего ходатайства. 

Определением суда первой инстанции от 24.05.2022 с Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения «Фонд капитального строительства и реконструкции» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТРМ» взысканы судебные издержки в сумме 500 047 рублей 96 копеек. В возмещении остальной части судебных издержек отказано.

В апелляционной жалобе СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» просит определение отменить, принять новый судебный акт. Податель жалобы полагает, что возмещение судебных расходов является чрезмерным.

Стороны, извещенные о времени и месте судебного заседания в соответствии со статьей 123, абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом пункта 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», в судебное заседание не явились.

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Пунктом 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

При определении расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности, нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела.

Согласно части 2 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть подано в арбитражный суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу.

В соответствии с пунктом 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 N 121 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах" лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.

В соответствии с пунктом 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" (далее - Постановление от 21.01.2016) лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

Согласно абзацу 3 пункта 28 Постановления от 21.01.2016  при рассмотрении заявления по вопросу о судебных издержках суд разрешает также вопросы о распределении судебных издержек, связанных с рассмотрением данного заявления.

Пунктом 12 Постановления от 21.01.2016 предусмотрено, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (часть 2 статьи 110 АПК РФ).

При этом как разъяснено в пункте 13 Постановления от 21.01.2016, разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований или возражений.

Как указано в Определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 N 454-О, от 25.02.2010 N 224-О-О, а также в Постановлении Президиума ВАС РФ от 20.05.2008 N 18118/07, обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле.

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2004 года N 454-О, а значит, и изложенные в нем правовые позиции, сохраняют свою силу, что неоднократно подтверждалось Конституционным Судом Российской Федерации (определения от 16 июля 2009 года N 717-О-О, от 25 февраля 2010 года N 224-О-О, от 22 марта 2012 года N 535-О-О, от 23 декабря 2014 года N 2777-О и др.).

Таким образом, критерий разумности, используемый при определении суммы расходов на оплату услуг представителя, понесенных лицом, в пользу которого принят судебный акт (часть 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), является оценочным; разумность расходов на оплату услуг представителя определяется судом с учетом конкретных обстоятельств дела. При этом, для установления разумности подобных расходов суд оценивает их соразмерность применительно к условиям договора на оказание услуг по представлению интересов участвующего в деле лица и характера услуг, оказанных в рамках этого договора, их необходимости и разумности для целей восстановления нарушенного права, учитывает размер удовлетворенных требований, количество судебных заседаний и сложность рассматриваемого дела, а также принимает во внимание доказательства, представленные другой стороной и свидетельствующие о чрезмерности заявленных расходов.

В целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

Согласно пункту 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

В подтверждение фактов оказания услуг и несения расходов на оплату услуг представителя ООО «Стройрем» представлены соглашение об оказании юридической помощи от 20.02.2019 № 200219/АБ (далее – соглашение), Приложения от 20.02.2019 № 2, от 30.01.2020 № 3, от 08.12.2020 № 4 к соглашению с указанием на содержание услуг, связанных с представительством интересов ответчика в рамках спора с истцом, и их стоимость в размерах соответственно 234 000 рублей в суде первой инстанции, 100 000 рублей и 80 000 рублей соответственно за представление интересов доверителя в судах апелляционной и кассационной инстанций, при новом рассмотрении дела соответственно 70 000 рублей в суде первой инстанции, 40 000 рублей – в суде апелляционной инстанции, 22 000 рублей – в суде кассационной инстанции, 10 000 рублей – на стадии взыскания судебных расходов. Платежные поручения об оплате на общую сумму 556 958 рублей 62 копеек (от 23.09.220 № 262 на 81 972 рубля 41 копейку, от 28.01.2021 № 19 на 150 000 рублей, от 12.08.2021 № 290 на 40 986 рублей 21 копейку, от 21.10.2021 № 422 на 142 000 рублей, от 26.11.2021 № 465 на 142 000 рублей).

Значимыми критериями оценки (при решении вопроса о судебных расходах) выступают объем и сложность выполненных работ (услуг) по подготовке процессуальных документов, представлению доказательств, участию в судебных заседаниях с учетом предмета и основания иска. В свою очередь, разумность пределов расходов подразумевает, что этот объем работ (услуг) с учетом сложности дела должен отвечать требованиям необходимости и достаточности. Для установления разумности расходов суд оценивает их соразмерность применительно к условиям договора на оказание юридической помощи, характеру услуг, оказанных по договору, а равно принимает во внимание доказательства, представленные другой стороной и свидетельствующие о чрезмерности заявленных расходов.

Подателем жалобы в нарушение пункта 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств (документального обоснования) чрезмерности понесенных ООО «Стройрем» расходов с учетом сложившейся в регионе стоимости оплаты юридических услуг, оплаты услуг по цене, которая при сравнимых обстоятельствах не соответствует обычно взимаемой за аналогичные услуги.

Оценив представленные доказательства разумности понесенных расходов, исходя из фактического объема проделанной работы и ее качества, характера спора, повышенной степени сложности и специфики данной категории, с учетом времени, необходимого квалифицированному специалисту для подготовки к рассмотрению данного спора, подготовки процессуальных документов, принимая во внимание продолжительность рассмотрения дела, сложный фактический и юридический состав заявленных требований (возражений), суд первой инстанции правомерно признал заявленные судебные издержки в размере 500 047 рублей 96 копеек в качестве справедливой и обоснованной суммы компенсации последствиям предъявленных требований и полученного в результате их рассмотрения правового результата, достигнутого по делу.

Разумность понесенных заявителем расходов в указанном размере относимыми и достоверными доказательствами не опровергнута.

Сумма заявленных судебных издержек находится в пределах разумного уровня цен и с учетом указанных обстоятельств и приведенных критериев разумности судебных расходов, достаточных и необходимых для участия в рассмотрении дела по представлению интересов заявителя, подлежит распределению во взысканном судом первой инстанции размере в целях обеспечения баланса прав и законных интересов сторон спора.

Доводы истца о недоказанности факта оказания представителем ответчика, с которым     заключено     соглашение,     юридических     услуг     по     представлению     интересов доверителя, правомерно отклонены судом первой инстанции, поскольку из существа обязательства по возмездному оказании услуг, а также Соглашения об оказании юридической помощи, представленному в материалы дела, выполнение заданий доверителя в рамках оказания услуг может быть поручено одному или нескольким специалистам Консультанта, ответственным за исполнение поручения по договору назначается ФИО2 - лицо представлявшее интересы Общества по делу. Оснований для вывода об отсутствии связи лица, представляющего интересы заявителя, с консультантом, которому поручено задание на оказание юридической помощи доверителю, а также оснований для вывода о недоказанности факта оказания услуг у суда первой инстанции не имелось.

Расходы на оплату услуг представителя фактически понесены, непосредственно связаны с рассмотрением настоящего дела. С учетом объема и сложности работ, выполненных по данному делу, а также принципа разумности при определении размера судебных расходов, суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявление о взыскании расходов на оплату услуг по оказанию юридической помощи. С учетом изложенного, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, не опровергая их, сводятся к несогласию с оценкой имеющихся в материалах дела доказательств и установленных обстоятельств по делу, что в соответствии со статьей 270 АПК РФ, не может рассматриваться в качестве основания для отмены обжалуемого судебного акта.

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции вынесен законный и обоснованный судебный акт, нарушений или неправильного применения норм материального и процессуального права не допущено, в связи с чем определение суда надлежит оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В силу части 1 статьи 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. Копии решения на бумажном носителе могут быть направлены лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Определение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 24.05.2022 по делу №  А56-9857/2019  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление  может быть  обжаловано  в  Арбитражный  суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Судья

В.А. Семиглазов