АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

http://kostroma.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А31-2089/2020

г. Кострома

13 марта 2020 года

Судья Арбитражного суда Костромской области Зиновьев Андрей Викторович, рассмотрев исковое заявление акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>

к муниципальному унитарному казенному предприятию «Галичская теплоснабжающая организация», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>

о взыскании задолженности в размере 546 397 руб. 44 коп. по договору от 22.04.2019 № 530 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства, неустойки в размере 145 084 руб. 94 коп. за период с 15.05.2019 по 07.02.2020,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, доверенность от 31.08.2019,

от ответчика – не явился,

установил.

Акционерное общество «Газпром газораспределение Кострома» (далее – Общество, истец) обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с муниципального унитарного казенного предприятия «Галичская теплоснабжающая организация» (далее – ответчик) задолженности в размере 546 397 руб. 44 коп. по договору от 22.04.2019 № 530 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства, неустойки в размере 145 084 руб. 94 коп. за период с 15.05.2019 по 07.02.2020.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддерживает в полном объеме.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о дате и времени проведения судебного заседания, в судебное заседание не явился, отзыва и возражений не представил.

В соответствии с частью 1 статьи 123 и частью 2 статьи 215 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проведено в отсутствие представителей сторон.

Если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции (пункт 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Оценив достаточность представленных в дело доказательств, суд, в соответствии с частью 4 статьи 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению дела по существу.

В судебном заседании суд установил следующие обстоятельства.

Между АО «Газпром газораспределение Кострома» (Истец) и МУКП «Галичская теплоснабжающая организация» (Ответчик) был заключен договор от 22.04.2019 № 530 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства со сроком подключения 1,5 года.

Согласно данному договору Истец обязался выполнить мероприятия по подключению объекта газификации по адресу: 

<

...>, а Ответчик оплатить оказанные услуги в сумме 910 178,35 руб.

Истец надлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства и в установленный договором срок (п. 3 договора) осуществил подключение объекта капитального строительства Ответчика, что подтверждается следующими документами: актом о приемке выполненных работ от 05.06,2019, актом о подключении (технологическом присоединении) объекта от 27.06.2019.

Согласно п. 10 указанного договора, оплата выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

а) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении – до 14.05.2019;

б) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 3 месяцев со дня заключения договора о подключении, но не позже для фактического присоединения - до 27.06,2019;

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 1 года со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического присоединения - до 27.06.2019;

г) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении – до 12.07.2019.

В нарушение принятых на себя обязательств Ответчик произвел частичную оплату оказанных услуг в сумме 363 780,91 руб., а именно: 02.04.2019 в сумме 206 570,88 руб.; 04.06.2019 в сумме 20 973,71 руб.; 20.07.2019 в сумме 75 848,20 руб.; 23.12.2019 в сумме 60 388,12 руб.

По состоянию на 06.02.2019 задолженность Ответчика перед Истцом составляет 546 397,44 руб.

В порядке досудебного урегулирования спора претензией от 30.12.2019 № СК-21/961 Истец направил Ответчику требование об оплате задолженности, однако Ответчик в установленный п. 5 ст. 4 АПК РФ срок мер по оплате задолженности не принял.

В соответствии с пунктом 6.2 указанного договора и подпунктом пункта 83 Правил подключения АО «Газпром газораспределение Кострома» вправе начислить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору за каждый день просрочки.

На основании указанного пункта договора ответчику начислена неустойка, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ в размере 7,75 % по следующей формуле: (сумма х 7,75 % (ставка ЦБ РФ) х 0,014 х на количество дней).

По расчетам истца, представленным в суд, общая сумма договорной неустойки по  состоянию на 07.02.2020 составляет 145 084 руб. 94 коп.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств послужило основанием для обращения истца с настоящими требованиями в арбитражный суд.

Оценив имеющиеся в деле доказательства на основании статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд считает требования подлежащими удовлетворению.

Правоотношения сторон основаны на договоре возмездного оказания услуг и регулируются нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий в силу статьи 310 ГК РФ не допускаются.

Статьей 779 ГК РФ установлено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а ответчик обязуется оплатить эти услуги.

Кроме того, к отношениям сторон применяются Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30Л2.2013 № 1314 (далее - Правила подключения). Размер платы за подключение определен в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2018 г. N 18/645.

Согласно статье 781 ГК РФ, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик услугами истца воспользовался, но в полном объеме их не оплатил, чем нарушил как условия договора, так и требования закона.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Факт оказания услуг и размер задолженности подтверждаются материалами дела, ответчиком не оспариваются.

Доказательств оплаты оказанных услуг в материалы дела не представлено (статья 65 АПК РФ).

Не оплатив выполненные работы, ответчик нарушил как условия обязательства, так и нормы ГК РФ, в связи с чем долг подлежит взысканию.

В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 6.2 указанного договора и подпунктом пункта 83 Правил подключения АО «Газпром газораспределение Кострома» вправе начислить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору за каждый день просрочки.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Ответчик допустил просрочку исполнения денежного обязательства, в связи с чем истец требует взыскания неустойки.

По расчетам истца, представленным в суд, общая сумма договорной неустойки по  состоянию на 07.02.2020 составляет 145 084 руб. 94 коп.

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств.

К последствиям нарушения обязательства могут быть отнесены не полученные истцом имущество и денежные средства, понесенные убытки, в том числе упущенная выгода, другие имущественные или неимущественные права, на которые истец вправе рассчитывать в соответствии с законодательством и договором.

Расчет неустойки судом проверен.

Ненадлежащее исполнение должником обязательства по оплате оказанных услуг подтверждается материалами дела. 

С учетом изложенного требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

При подаче иска истцом уплачена госпошлина в размере 16 830 руб. В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по госпошлине отнесены судом на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167–171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить.

Взыскать с муниципального унитарного казенного предприятия «Галичская теплоснабжающая организация», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

<

...>, зарегистрированного в качестве юридического лица 20.11.2018, в пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...>, зарегистрированного в качестве юридического лица 29.06.1998 регистрационной палатой администрации г. Костромы, регистрационный номер 00000525, задолженность в размере 546 397 руб. 44 коп. по договору от 22.04.2019 № 530 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства, неустойку в размере 145 084 руб. 94 коп. за период с 15.05.2019 по 07.02.2020, расходы по уплате государственной пошлины в размере 16 830 руб.

Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд кассационной инстанции, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, через арбитражный суд Костромской области в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

СудьяА.В. Зиновьев