АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-2111/2018

г. Тюмень

12 апреля 2018 года

Резолютивная часть решения оглашена 05 апреля 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 12 апреля 2018 года

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Соловьева К.Л., рассмотрев дело по исковому заявлению

Департамента недропользования и экологии Тюменской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 315667900005101, ИНН 

<

***>)

о присуждении к исполнению обязательства в натуре,

при ведении протокола судебного заседания ФИО2

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3 – на основании доверенности от 27.03.2018,

от ответчика: не явились, извещены,

установил:

Департамент недропользования и экологии Тюменской области (далее – истец, департамент) обратился в Арбитражный суд Тюменской области к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик, предприниматель) с иском об обязании ответчика исполнить свои гарантийные обязательства по государственному контракту от 28.07.2016 № 62/В-16.

В ходе судебного разбирательства истец в целях обеспечения исполнимости заявленных требований изменил предмет иска.

Руководствуясь ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), суд принял данное уточнение исковых требований как не противоречащее закону и не нарушающее права других лиц.

Ответчиком отзыв на иск не представлен, что в силу ст. 156 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в нем доказательствам.

В судебном заседании представитель истца поддержал правовые позиции, указанные в иске.

Ответчик, надлежащим образом в соответствии со ст.ст. 121, 123 АПК РФ извещенный о времени и месте судебного заседания (почтовое уведомление о вручении № 62599221556439), явку своих представителей не обеспечил, в связи с чем суд на основании ст. 156 АПК РФ пришел к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие представителей ответчика.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителя истца, суд считает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 28.07.2016 между департаментом (заказчик) и предпринимателем (исполнитель) по результатам проведения конкурентных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключен государственный контракт № 62/В-16 (далее – контракт) на оказание услуг по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос озер в границах населенных пунктов Ишимского, Казанского, Тюменского и Ялуторовского муниципальных районов специальными информационными знаками.

В силу п. 2.1 контракта предусмотренные им услуги подлежали оказанию в соответствии с техническим заданием (приложение № 1).

Стоимость услуг согласована сторонами в п. 3.1 контракта и составила 1 266 939,21 рублей.

Срок оказания услуг предусмотрен в п. 4.1 контракта – с момента его заключения до 10.11.2016.

Пунктами 5.3 – 5.5 контракта закреплено, что приемка услуг заказчиком осуществляется с выездом на объект на транспорте исполнителя и за счет исполнителя. Экспертиза результатов оказания услуг на предмет их соответствия техническому заданию проводится силами заказчика, образованной им экспертной комиссией в течение 15 рабочих дней после предоставления документов, указанных в п. 5.1 контракта и приемки услуг представителями заказчика на местах установки знаков. Результатом экспертизы является заключение, подписанное экспертами. В случае установления экспертами нарушений требований контракта, исполнителю необходимо в недельный срок устранить данные нарушения. Приемка услуг, подписание документов о приемке, в том числе рассмотрение документов, указанных в п. 5.2 контракта, осуществляется в течение 20 рабочих дней после их предоставления. В случае отказа заказчика от приемки оказанных услуг, сторонами составляется акт разногласий с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. В случае выявления недостатков услуги считаются невыполненными.

В п. 2 технического задания к контракту предусмотрено количество устанавливаемых специальных информационных знаков – 191 шт.

Виды подлежащих оказанию услуг перечислены в п. 3 технического задания.

Гарантийный срок эксплуатации каждого информационного знака – не менее 3 лет с даты подписания сторонами акта оказанных услуг (п. 4 технического задания).

В приложении 1 к техническому заданию перечислены места установки специальных информационных знаков на озерах в границах населенных пунктов.

07.03.2017 между сторонами контракта подписан акт приемки оказанных услуг.

В силу п. 4 данного акта, учитывая, что приемка произведена в зимний период, проверка глубины заложения бетонного основания и устойчивости конструкций-носителей не производилась, исполнитель гарантировал выполнение пунктов 3.2, 3.4 технического задания к контракту в полном объеме. Для проверки гарантийных условий исполнитель обязался организовать за счет собственных средств (в том числе с предоставлением транспортного средства) выезд представителей заказчика на места установки знаков (не менее 30 % от общего количества установленных знаков) в июле 2017 года, выявленные недостатки исполнитель обязался устранить в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения. В случае выявления некачественного выполнения услуг повторной приемке подлежали все знаки, установленные в рамках контракта.

Таким образом, исходя из буквального толкования указанного пункта акта приемки, следует, что ответчик взял на себя обязательства при установленном факте ненадлежащего выполнения работ в июле 2017 года в отношении установленных знаков, устранить выявленные недостатки в полном объеме  в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения и организовать повторную приемку всех знаков, установленных в рамках контракта.   

Как следует из материалов дела, письмом от 03.07.2017 № 6297/17 заказчик предложил исполнителю организовать выезд на места установки знаков.

В ответ на данное обращение предприниматель письмом от 11.09.2017 № 52 предложил департаменту направить представителя для выезда на места установки знаков в период с 13 по 15 сентября 2017 года.

В соответствии с письмом заказчика от 12.09.2017 № 8836/17, адресованным исполнителю, им определено уполномоченное должностное лицо для оценки качества оказанных услуг.

Письмом от 02.10.2017 № 9528/17 департамент поставил предпринимателя в известность о том, что в ходе совместного выезда 21.09.2017 осмотрены информационные знаки, к которым имеются претензии относительно качества выполненных работ. 

Составленными представителем заказчика с представителями органов местного самоуправления актами осмотра качества закрепления на местности границ водоохранных зон защитных полос в границах населенных пунктов Ишимского, Казанского, Тюменского муниципальных районов специальными информационными знаками от 04.10.2017, 05.10.2017, 12.10.2017 соответственно подтверждено отсутствие 53 знаков, а также выявлены недостатки в фактически имеющихся 138 знаках, выразившиеся в шатании стоек знаков, их коррозии, наличии крена знаков, отсутствии бетонного основания либо его разрушении.

13.11.2017 департамент направил предпринимателю уведомление № 11078/17 о необходимости устранения выявленных недостатков работ, а именно, восстановлении 53 знаков, устранении дефектов в 138 знаках.

Неудовлетворение требований заказчика послужило основанием для его обращения в суд.

Согласно статье 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В силу п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Из приведенных норм права, установленных судом обстоятельств дела, следует, что между сторонами сложились отношения, регулируемые нормами главы 37 ГК РФ, вне зависимости от наименования сторон в государственном контракте, а также указания его предмета.

В соответствии с п. 1 ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (п. 1 ст. 722 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397 ГК РФ).

Представленным в суд допустимыми и относимыми доказательствами, полученными в соответствии с требованиями закона и условиями контракта, зафиксированы недостатки (дефекты) в результате работ переданном предпринимателем истцу.

Более того, факт ненадлежащего выполнения работ, подтвержден также актом контрольного мероприятия Счетной палаты Тюменской области от 15.11.2017 № 77, согласно которому предпринимателем при исполнении условий контракта допущено некачественное выполнение подрядных работ. Выводы контрольно-счетного органа подтверждены актами контрольного осмотра от 09.10.2017 №№ 13-20 с приложенными к ним фотоматериалами.

Как следует из материалов дела, требования истца в части обязания устранения обнаруженных недостатков ответчик не оспорил. Относимых, допустимых доказательств надлежащего качества выполнения работ не представил.

Из положений части 3.1 статьи 70 АПК РФ следует, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Часть 5 статьи 70 АПК РФ предусматривает, что обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном этой статьей, в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу.

Положения части 5 статьи 70 АПК РФ распространяются на обстоятельства, которые считаются признанными стороной в порядке части 3.1 статьи 70 АПК РФ. Указанная правовая позиция изложена в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.10.2013 по делу № А46-12382/2012 и учтена судом при принятии указанного судебного акта.

Оценив содержащиеся в материалах дела доказательства в соответствии со ст. 71 АПК РФ, суд пришел к следующим выводам.

В силу пунктов 1, 4 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

Пунктом 1 статьи 705 ГК РФ закреплено, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором подряда: риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона; риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте 1 статьи 705 ГК РФ, несет сторона, допустившая просрочку (п. 2 ст. 705 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 157 ГК РФ сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 52 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», по смыслу пункта 3 статьи 157 ГК РФ не запрещено заключение сделки под отменительным или отлагательным условием, наступление которого зависит в том числе и от поведения стороны сделки.

С учетом определения понятия сделки, содержащегося в ст. 153 ГК РФ, суд признает подписание акта приемки оказанных услуг сделкой, направленной на прекращение обязательств предпринимателя в части выполнения предусмотренных контрактом работ.

Принимая во внимание фактические обстоятельства произошедшего, судом установлено, что исполнителем допущена просрочка исполнения контрактных обязательств, вместо 10.11.2016 результат работ предъявлен заказчику для приемки только в марте 2017 года.

Данное обстоятельство в силу объективных причин (погодных условий) препятствовало департаменту осуществить приемку выполненных работ, оценить их качество в полном объеме.

Приведенные данные послужили основанием для включения в указанный акт условия (п. 4), согласно которому для проверки гарантийных условий исполнитель обязан организовать за счет собственных средств (в том числе с предоставлением транспортного средства) выезд представителей заказчика на места установки знаков (не менее 30 % от общего количества установленных знаков) в июле 2017 года, выявленные недостатки исполнитель обязуется устранить в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения. В случае выявления некачественного выполнения услуг повторной приемке подлежат все знаки, установленные в рамках контракта.

Учитывая, что приемка выполненных работ в полном объеме в марте 2017 года заказчиком ввиду просрочки исполнителя не произведена, суд квалифицирует приведенное условие акта в качестве отлагательного, ставящего признание приемки оказанных услуг состоявшейся в зависимость от наличия недостатков в выполненных работах при их обследовании в погодных условиях, позволяющих оценить качество работ в полном объеме. В противном случае стороны согласовали необходимость повторной приемки выполненных работ в полном объеме.

Данное отлагательное условие в полном объеме соответствует приведенному разъяснению, данному Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, преследует экономический интерес заказчика, направленный на приемку только работ, соответствующих согласованным сторонами требованиям, и подлежит судебной защите.

Как следует из материалов дела, необходимое отлагательное условие не наступило, проведенной совместной проверкой результата работ выявлено, как отсутствие информационных знаков (53 шт.), так и многочисленные недостатки в имеющихся 138 знаках.

С учетом приведенного содержания ст. 705 ГК РФ в условиях отсутствия оснований для признания приемки оказанных услуг состоявшейся, суд бремя содержания информационных знаков в период после 07.03.2017 относит на ответчика.

Таким образом, из изложенного следует, что отсутствующие знаки подлежат восстановлению силами исполнителя, а выявленные в оставшихся знаках недостатки устранению также силами подрядчика на основании ст. 723 ГК РФ.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», выбор конкретного способа защиты принадлежит лицу, чье право нарушено.

Как указано в пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, необходимо учитывать не только положения Гражданского кодекса Российской Федерации, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

Установлено, что нормы, прямо либо косвенно запрещающие требовать исполнения заключенного сторонами контракта в натуре, в действующем законодательстве отсутствуют, равно как и не содержит этих положений сам контракт.

Доказательства объективной невозможности исполнения данных обязательств предпринимателем в материалы дела не представлены.

Кроме того, суд учитывает, что перечисленные заказчиком работы, подлежащие выполнению ответчиком, а также местоположение информационных знаков в полном объеме соответствует требованиям, перечисленным сторонами в техническом задании и приложении к нему.

Таким образом, исковые требования департамента подлежат удовлетворению в полном объеме.

Учитывая, что департамент от уплаты госпошлины освобожден, плательщиком таковой в силу требований пп. 2 п. 2 ст. 333.17 Налогового кодекса Российской Федерации признается ответчик.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателю ФИО1 выполнить обязательства по государственному контракту от 28.07.2016 № 62/В-16 на оказание услуг по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос озер в границах населенных пунктов Ишимского, Казанского, Тюменского и Ялуторовского муниципальных районов специальными информационными знаками путем выполнения в отношении отсутствующих на месте установки 53 информационных знаков:

№ п/п

Номер знака

Координаты (МСК ТО-3)

Описание информационного знака, (м)

Описание местоположения знака

Х

У

 

Тюменский район

оз. Андреевское

1

22

324399.61

1479335.13

ВЗ (50)

п. Боровский

2

28

326365.48

1479179.70

ПЗП (40)

п. Боровский

3

33

324403.36

1479344.40

ПЗП (40)

п. Боровский

4

36

326363.99

1482480.44

ВЗ (50)

п. Андреевский

5

41

326353.93

1482480.01

ПЗП (40)

п. Андреевский

6

51

325151.82

1483128.47

ВЗ (50)

подъездная дорога к п. Андреевский

7

52

325144.81

1483121.20

ПЗП (40)

подъездная дорога к п. Андреевский

8

53

325466.42

1482891.01

ВЗ (50)

у кладбища п. Андреевский

9

54

325460.27

1482883.12

ПЗП (40)

у кладбища п. Андреевский

10

55

328213.54

1481407.98

ВЗ (50)

у военного полигона вблизи дороги

11

56

328203.02

1481406.81

ПЗП (40)

у военного полигона вблизи дороги

12

57

327690.60

1479477.33

ВЗ (50)

дикий пляж на северной границе оз. Андреевского

13

58

327680.61

1479477.77

ПЗП (40)

дикий пляж на северной границе оз. Андреевского

Казанский район

оз. Яровское

1

1

161569.81

3493662.75

ВЗ (50)

с. Яровское

2

4

161231.93

3494025.62

ВЗ (50)

с. Яровское

3

5

160881.71

3493469.40

ВЗ (50)

с. Яровское

4

6

160760.66

3493271.65

ВЗ (50)

с. Яровское

5

7

161570.98

3493672.68

ПЗП (40)

с. Яровское

6

9

161297.83

3494151.93

ПЗП (40)

с. Яровское

7

11

160873.73

3493475.43

ПЗП (40)

с. Яровское

оз. Сладкое

8

13

156952.32

3498505.28

ВЗ (50)

с. Сладчанка

9

14

156522.29

3498533.18

ВЗ (50)

с. Сладчанка

10

18

155442.73

3498311.01

ВЗ (50)

с. Сладчанка

11

19

156950.74

3498515.16

ПЗП (40)

с. Сладчанка

12

20

156522.93

3498543.15

ПЗП (40)

с. Сладчанка

13

24

155436.58

3498319.43

ПЗП (40)

с. Сладчанка

оз. Пешнево

14

28

158871.39

3510871.89

ВЗ (50)

с. Пешнево

15

29

159011.32

3511107.31

ВЗ (50)

с. Пешнево

16

33

158880.82

3510875.21

ПЗП (40)

с. Пешнево

17

34

159023.29

3511107.18

ПЗП (40)

с. Пешнево

оз. Мурашево

18

35

188618.81

3483206.25

ВЗ (50)

с. Смирное

19

38

188620.67

3483196.43

ПЗП (40)

с. Смирное

оз. Чирковское

20

41

181424.21

3483119.21

ВЗ (50)

д. Чирки

21

46

181697.11

3484221.71

ВЗ (50)

д. Чирки

22

52

181680.24

3484213.48

ПЗП (40)

д. Чирки

оз. Большое

23

56

151153.17

3478045.97

ВЗ (50)

с. Дубынки

24

61

151144.34

3478050.70

ПЗП (40)

с. Дубынки

Ишимский район

оз. Локтевое

1

11

207169.43

3482722.08

ВЗ (50)

д. Локти

2

12

207172.54

3482712.45

ПЗП (40)

д. Локти

оз. Долгое

3

13

211373.29

3487358.91

ВЗ (50)

с. Новолокти

4

15

210867.08

3487281.02

ВЗ (50)

с. Новолокти

5

16

210186.65

3487421.9

ВЗ (50)

с. Новолокти

6

17

210003.81

3487091.40

ВЗ (50)

с. Новолокти

7

18

211368.09

3487350.37

ПЗП (40)

с. Новолокти

8

21

210190.69

3487412.73

ПЗП (40)

с. Новолокти

9

22

210013.75

3487092.50

ПЗП (40)

с. Новолокти

10

24

194207.80

3493053.82

ВЗ (50)

с. Второпесьяново

оз. Песьяново

11

28

193429.93

3493165.81

ВЗ (50)

с. Второпесьяново

12

30

194201.31

3493046.21

ПЗП (40)

с. Второпесьяново

13

33

193785.23

3493208.75

ПЗП (40)

с. Второпесьяново

14

34

193437.84

3493158.08

ПЗП (40)

с. Второпесьяново

оз. Кислое

15

39

205149.54

3502303.98

ВЗ (50)

д. Кислое

16

44

205139.13

3502300.58

ПЗП (40)

д. Кислое

следующих видов работ:

- изготовление полотен знаков в соответствии с требованиями приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.08.2009 № 249 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов» размером 1,0м x 0,5 м с оклейкой пленочным покрытием;

- изготовление конструкций-носителей, в том числе: изготовление рамок размером 1,0 м х 0,5 м из угловой стали 20х20х4 мм и изготовление металлических опор для информационных знаков в количестве 2 шт. для каждого знака (диаметр опор 8-10 см с привариванием металлической антивандальной крестовины под каждую стойку размером не менее 30х30 см, толщиной не менее 4 мм, для укрепления);

- покрытие конструкций-носителей грунтовкой и краской серого цвета;

- закрепление информационных знаков на рамку крепежными болтами (по 8 шт. для каждого знака) и закрепление рамок к стальным опорам хомутами с привариванием крепежных болтов (по 4 хомута для каждого знака);

- транспортировка информационных знаков, конструкций-носителей и стройматериалов к месту установки знаков;

- установка информационных знаков на местах установки (высота конструкций над поверхностью земли – 2,5 м до нижнего края информационного знака) с устройством бетонного основания глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку;

в отношении 138 информационных знаков работ в соответствии с таблицей:

№ п/п

Номер знака

Координаты (МСК ТО-1)

Описание информационного знака (м)

Описание местоположения знака

Необходимое выполнение работ Ответчиком 

Х

У

 

 

Тюменский район

оз. Зубаревское

1

1

330623.77

1450716.37

ВЗ (50)

д. Зубарева

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

2

2

329891.95

1450721.12

ВЗ (50)

д. Зубарева

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

3

3

329642.90

1451137.33

ВЗ (50)

д. Зубарева

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

4

4

329852.26

1451371.56

ВЗ (50)

д. Зубарева

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

5

5

330016.13

1451565.76

ВЗ (50)

д. Зубарева

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

6

6

330204.43

1451663.47

ВЗ (50)

д. Зубарева

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

7

7

330619.68

1450725.50

ПЗП (40)

д. Зубарева

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

8

8

329894.93

1450730.89

ПЗП (40)

д. Зубарева

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

9

9

329651.28

1451131.87

ПЗП (40)

д. Зубарева

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

10

10

329860.62

1451366.06

ПЗП (40)

д. Зубарева

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

11

11

330022.59

1451558.13

ПЗП (40)

д. Зубарева

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

12

12

330200.88

1451654.12

ПЗП (40)

д. Зубарева

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

оз. Андреевское

13

13

326891.39

1478929.08

ВЗ (50)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

14

14

326746.45

1478944.11

ВЗ (50)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

15

15

326364.01

1479168.64

ВЗ (50)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

16

16

326500.56

1479108.51

ВЗ (50)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

17

17

326380.03

1479158.28

ВЗ (50)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

18

18

326262.22

1479207.49

ВЗ (50)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

19

19

325955.11

1479326.85

ВЗ (50)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

20

20

325566.22

1479316.94

ВЗ (50)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

21

21

324897.22

1479107.79

ВЗ (50)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

22

23

324187.97

1479439.67

ВЗ (50)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

23

24

326888.03

1478938.50

ПЗП (40)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

24

25

326743.59

1478957.51

ПЗП (40)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

25

26

326623.06

1479077.41

ПЗП (40)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

26

27

326499.13

1479119.02

ПЗП (40)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

27

29

326263.43

1479217.46

ПЗП (40)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

28

30

325959.69

1479341.29

ПЗП (40)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

29

31

325564.77

1479326.86

ПЗП (40)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

30

32

324899.25

1479117.59

ПЗП (40)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

31

34

324190.15

1479449.55

ПЗП (40)

п. Боровский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

32

35

326968.01

1482442.69

ВЗ (50)

п. Андреевский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

33

37

326342.99

1482585.42

ВЗ (50)

п. Андреевский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

34

38

326058.39

1482704.46

ВЗ (50)

п. Андреевский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

35

39

326036.37

1482886.49

ВЗ (50)

п. Андреевский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

36

40

326976.67

1482445.67

ПЗП (40)

п. Андреевский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

37

42

326334.33

1482580.42

ПЗП (40)

п. Андреевский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

38

43

326056.19

1482694.44

ПЗП (40)

п. Андреевский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

39

44

326023.74

1482887.16

ПЗП (40)

п. Андреевский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

40

45

322286.47

1480754.21

ВЗ (50)

район Тюменской малой ЖД

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

41

46

322295.52

1480758.47

ПЗП (40)

район Тюменской малой ЖД

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

42

47

322526.14

1482166.33

ВЗ (50)

о/л «Звездный»

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

43

48

322535.72

1482169.72

ПЗП (40)

о/л «Звездный»

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

44

49

322333.93

1482652.27

ВЗ (50)

СОЛКД «Витязь»

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

45

50

322343.95

1482652.20

ПЗП (40)

СОЛКД «Витязь»

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

46

59

327301.71

1479011.48

ВЗ (50)

Яхт-клуб "Рубин"

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

47

60

327311.67

1479010.61

ПЗП (40)

Яхт-клуб "Рубин"

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

48

61

322405.85

1484313.43

ВЗ (50)

у ГТС и археологического музея

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

49

62

322413.82

1484307.39

ПЗП (40)

у ГТС и археологического музея

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

Казанский район

оз. Яровское

1

2

161424.17

3494055.65

ВЗ (50)

с. Яровское

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

2

3

161307.42

3494149.08

ВЗ (50)

с. Яровское

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

3

8

161433.14

3494060.07

ПЗП (40)

с. Яровское

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

4

10

161222.72

3494032.01

ПЗП (40)

с. Яровское

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

5

12

160752.17

3493276.95

ПЗП (40)

с. Яровское

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

оз. Сладкое

6

15

156237.07

3498590.95

ВЗ (50)

с. Сладчанка

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

7

16

155973.70

3498533.48

ВЗ (50)

с. Сладчанка

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

- выровнять крепление полотна знака хомутами по горизонтали

8

17

155827.97

3498471.97

ВЗ (50)

с. Сладчанка

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

9

21

156238.37

3498600.87

ПЗП (40)

с. Сладчанка

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

10

22

155969.77

3498542.68

ПЗП (40)

с. Сладчанка

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

11

23

155824.33

3498481.30

ПЗП (40)

с. Сладчанка

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

оз. Пешнево

12

25

159817.17

3510872.88

ВЗ (50)

с. Пешнево

- изготовить металлическую опору для информационного знака в количестве 1 шт.; диаметр опоры 8-10 см с привариванием металлической антивандальной крестовины под стойку размером не менее 30*30 см, толщиной не менее — 4 мм, для укрепления

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

13

26

159205.25

3510620.80

ВЗ (50)

с. Пешнево

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

- закрепить информационный знак к стальной опоре хомутом

14

27

159031.55

3510735.17

ВЗ (50)

с. Пешнево

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

- выровнять крепление полотна знака хомутами по горизонтали

15

30

159808.53

3510877.92

ПЗП (40)

с. Пешнево

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

16

31

159205.25

3510630.80

ПЗП (40)

с. Пешнево

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

17

32

159028.77

3510747.80

ПЗП (40)

с. Пешнево

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

оз. Мурашево

18

36

188292.55

3482988.42

ВЗ (50)

с. Смирное

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

19

37

188254.54

3482807.68

ВЗ (50)

с. Смирное

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

20

39

188301.21

3482983.42

ПЗП (40)

с. Смирное

- осуществить приваривание металлической антивандальной крестовины под каждую стойку размером не менее 30*30 см, толщиной не менее — 4 мм, для укрепления

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

21

40

188264.50

3482808.59

ПЗП (40)

с. Смирное

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

оз. Чирковское

22

42

181296.87

3483327.41

ВЗ (50)

д. Чирки

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

23

43

181146.28

3483719.72

ВЗ (50)

д. Чирки

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

24

44

181268.20

3484022.71

ВЗ (50)

д. Чирки

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

25

45

181439.35

3484157.47

ВЗ (50)

д. Чирки

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

26

47

181434.17

3483120.18

ПЗП (40)

д. Чирки

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

27

48

181285.12

3483359.24

ПЗП (40)

д. Чирки

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

28

49

181156.27

3483720.23

ПЗП (40)

д. Чирки

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

29

50

181275.20

3484015.56

ПЗП (40)

д. Чирки

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

30

51

181443.27

3484148.27

ПЗП (40)

д. Чирки

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

оз. Большое

31

53

151454.20

3478596.60

ВЗ (50)

с. Дубынки

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

32

54

151419.82

3478461.40

ВЗ (50)

с. Дубынки

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

33

55

151222.78

3478158.19

ВЗ (50)

с. Дубынки

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

34

57

151075.31

3477881.80

ВЗ (50)

с. Дубынки

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

35

58

151444.21

3478597.05

ПЗП (40)

с. Дубынки

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

36

59

151410.31

3478464.48

ПЗП (40)

с. Дубынки

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

37

60

151213.91

3478162.87

ПЗП (40)

с. Дубынки

- закрепить информационный знак к стальной опоре хомутами с привариванием крепежных болтов (2 хомута, находящихся внизу знака)

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

38

62

151067.78

3477899.75

ПЗП (40)

с. Дубынки

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

оз. Песчаное

39

63

153957.34

3483457.50

ВЗ (50)

с. Кугаево

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

40

64

153537.86

3483349.36

ВЗ (50)

с. Кугаево

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

41

65

153373.25

3483237.31

ВЗ (50)

с. Кугаево

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

42

66

153276.51

3483146.21

ВЗ (50)

с. Кугаево

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

43

67

153123.33

3482915.10

ВЗ (50)

с. Кугаево

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

44

68

153952.74

3483448.42

ПЗП (40)

с. Кугаево

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

45

69

153539.78

3483336.76

ПЗП (40)

с. Кугаево

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

46

70

153381.32

3483231.04

ПЗП (40)

с. Кугаево

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

47

71

153282.89

3483138.51

ПЗП (40)

с. Кугаево

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

48

72

153132.85

3482912.03

ПЗП (40)

с. Кугаево

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

Ишимский район

оз. Травное

1

1

201571.56

3500356.56

ВЗ (50)

с. Новотравное

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

2

2

200263.36

3499776.04

ВЗ (50)

с. Новотравное

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

3

3

200157.18

3499843.04

ВЗ (50)

с. Новотравное

- выровнять крепление полотна знака хомутами по горизонтали

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

4

4

199549.85

3500284.73

ВЗ (50)

с. Новотравное

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

5

5

199440.29

3500342.7

ВЗ (50)

с. Новотравное

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

6

6

201567.00

3500365.61

ПЗП (40)

с. Новотравное

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

7

7

200254.17

3499780.02

ПЗП (40)

с. Новотравное

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

8

8

200167.34

3499841.22

ПЗП (40)

с. Новотравное

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

9

9

199539.99

3500286.40

ПЗП (40)

с. Новотравное

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

10

10

199449.49

3500337.88

ПЗП (40)

с. Новотравное

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

оз. Долгое

11

14

210987.17

3487358.30

ВЗ (50)

с. Новолокти

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

12

19

211007.09

3487356.17

ПЗП (40)

с. Новолокти

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

13

20

210873.16

3487273.08

ПЗП (40)

с. Новолокти

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

оз. Песьяново

14

23

194358.38

3492827.27

ВЗ (50)

с. Второпесьяново

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

15

25

194107.12

3493129.92

ВЗ (50)

с. Второпесьяново

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

16

26

193983.41

3493185.57

ВЗ (50)

с. Второпесьяново

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

17

27

193766.55

3493218.19

ВЗ (50)

с. Второпесьяново

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

18

29

194348.75

3492824.57

ПЗП (40)

с. Второпесьяново

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

19

31

194099.55

3493122.78

ПЗП (40)

с. Второпесьяново

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

20

32

193982.43

3493175.36

ПЗП (40)

с. Второпесьяново

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

оз. Кислое

21

35

204440.00

3501174.98

ВЗ (50)

д. Кислое

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

22

36

204655.2

3501288.13

ВЗ (50)

д. Кислое

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

23

37

204818.94

3501487.08

ВЗ (50)

д. Кислое

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

- закрепить информационный знак к стальной опоре хомутами с привариванием крепежных болтов 

24

38

205060.04

3501851.91

ВЗ (50)

д. Кислое

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

25

40

204434.75

3501183.49

ПЗП (40)

д. Кислое

- выровнять крепление полотна знака хомутами по горизонтали

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

26

41

204647.61

3501294.94

ПЗП (40)

д. Кислое

- выровнять крепление полотна знака хомутами по горизонтали

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

27

42

204810.04

3501491.83

ПЗП (40)

д. Кислое

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

28

43

205050.88

3501855.92

ПЗП (40)

д. Кислое

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

оз. Мергень

29

45

209584.59

3505123.20

ВЗ (50)

восточная граница озера

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

30

46

209589.20

3505114.32

ПЗП (40)

восточная граница озера

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

Ялуторовский район

оз. Сингуль

1

1

275046.22

1497978.57

ПЗП (50)

с. Сингуль Татарский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

2

2

274918.83

1497709.99

ПЗП (50)

с. Сингуль Татарский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

3

3

274869.55

1497598.51

ПЗП (50)

с. Сингуль Татарский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

4

4

274638.76

1497236.23

ПЗП (50)

с. Сингуль Татарский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

5

5

274233.07

1496801.63

ПЗП (50)

с. Сингуль Татарский

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

6

6

271427.05

1498754.91

ПЗП (50)

УТЦ «Юность»

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

7

7

271795.78

1498972.47

ПЗП (50)

База отдыха «Роза ветров»

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

8

8

271983.28

1499094.59

ПЗП (50)

База отдыха «Роза ветров»

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

9

9

273264.63

1499508.84

ПЗП (50)

территория ЗАО «УНИОН»

- установить бетонное основание (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

10

10

273877.04

1499561.18

 

ПЗП (50)

СОБО «Управления по обеспечению деятельности мировых судей»

- установить бетонное основание (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

11

11

274475.20

1499618.72

ПЗП (50)

Загородная база отдыха «Турист»

- установить бетонное основание  (глубиной не менее 1,0 м, диаметром не менее 30 см под каждую стойку)

- осуществить покрытие конструкций-носителей краской серого цвета

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Тюменской области.

          Судья

 

Соловьев К.Л.