АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина,76, тел.: (385-2) 61-92-78, факс: (385-2) 61-92-93; 

http://www.altai-krai.arbitr.ru; е-mail: a03.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 (резолютивная часть)

Дело № А03-2302/2017

г. Барнаул

03 сентября 2019 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пашковой Е.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело  

- по иску Муниципального образования Город Барнаул в лице Комитета жилищно –  коммунального хозяйства города Барнаула, г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Бюджетное строительство», г. Барнаул (ОГРН  

<

***>) о взыскании 1 287 959 руб. 26 коп. неустойки,  

- по иску общества с ограниченной ответственностью «Бюджетное строительство», г.  Барнаул (ОГРН 

<

***>) к муниципальному образованию городской округ «Город  Барнаул Алтайского края» в лице Комитета жилищно – коммунального хозяйства города  Барнаула, г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 243 374 руб. 43 коп. долга,  

при участии представителей сторон: 

от истца по первоначальному иску: ФИО2 (доверенность, удостоверение),  

от ответчика по первоначальному иску: ФИО3 (паспорт, выписка из ЕГРЮЛ),  ФИО4 (паспорт, по ходатайству), ФИО5 (паспорт, по ходатайству),  

 На основании статей 309, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьями 27, пунктом 3.1 статьи 70, статьями 110, пунктом 4 статьи 137,  пунктом 2 части 1 статьи 148, пунктом 3 статьи 156, статьями 167-171, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края   

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Муниципального образования Город Барнаул в лице Комитета  жилищно – коммунального хозяйства города Барнаула, г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Бюджетное строительство», г. Барнаул (ОГРН  

<

***>) о взыскании 1 287 959 руб. 26 коп. неустойки оставить без рассмотрения.  

Взыскать с муниципального образования Городской округ «Город Барнаул Алтайского  края» в лице Комитета жилищно – коммунального хозяйства города Барнаула, г. Барнаул  (ОГРН 1022201760635) за счет казны муниципального образования в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Бюджетное строительство», г. Барнаул (ОГРН  1142225000720) 861 124 руб. 23 коп. долга, 17 615 руб. 59 коп. расходов по оплате  государственной пошлины, 56 473 руб. 34 коп. расходов по проведению исследований.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с муниципального образования городской округ «Город Барнаул Алтайского  края» в лице Комитета жилищно – коммунального хозяйства города Барнаула, г. Барнаул  (ОГРН 

<

***>) за счет казны муниципального образования в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Центр независимой профессиональной экспертизы «Алтай  – эксперт» 24 589 руб. 70 коп. за проведение экспертизы.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо  в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном  суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Н. Пашкова