АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А27-2873/2022

город Кемерово

28 июля 2022 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Козиной К.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шубиной И.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

комитета по управлению муниципальным имуществом Мысковского городского округа, г.  Мыски, ОГРН 1024201428206, ИНН 4215003182  

к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания», г.  Мыски, ОГРН 1134253002685, ИНН 4253014114  

о взыскании 530 581, 54 руб. неустойки в отсутствие представителей сторон 

Руководствуясь статьями 110, 168-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания» в пользу Комитета по управлению муниципальным имуществом  Мысковского городского округа неустойку в размере 530 581, 54 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания» государственную пошлину в размере 13 612 руб. в доход  федерального бюджета.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение одного месяца с момента его принятия (изготовления его в полном объеме).  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный  суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии,  что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья К.В. Козина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 13.12.2021 4:43:33

 Кому выдана Козина Ксения Викторовна