АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-6358/2016

г. Белгород

24 января 2018 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Танделовой З. М., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств  аудио- и видеозаписи секретарём судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  ООО "СМП-654" (ИНН 

<

***>, ОГРН

<

***>)  

к ООО "Водолей Строй" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) третье лицо: ООО «Профи» 

о взыскании 1 997 763,40 руб. и встречному иску о взыскании 386 497,93  руб.  

при участии в судебном заседании: 

от истца-ответчика: представитель ФИО2, доверенность от 12.12.2017;  от ответчика-истца: представитель ФИО3, доверенность от  22.01.2018, представитель ФИО4, доверенность от 22.01.2018;  

от третьего лица: представитель не явился, извещён надлежащим образом. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1.Первоначальный иск ООО "СМП-654" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) удовлетворить частично.  

2.Взыскать с ООО "ВОДОЛЕЙ СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу ООО "СМП-654" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 39 955,26 руб. штрафа за нарушение сроков выполнения  работ по договору субподряда № 29/04/2016 от 26.04.2016 за период с  01.07.2016 по 20.07.2016.  

В удовлетворении остальной части исковых требований ООО "СМП- 654" отказать.  

3.Встречный иск ООО "ВОДОЛЕЙ СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) удовлетворить частично.  

4.Взыскать с ООО "СМП-654" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу ООО "ВОДОЛЕЙ СТРОЙ" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 366 497,93 руб. задолженности за выполненные  работы по договору субподряда № 26/04/2016 от 29.04.2016.  

В удовлетворении остальной части исковых требований ООО  "ВОДОЛЕЙ СТРОЙ" отказать.  

5.Произвести зачет встречных однородных требований.  

6.С учетом произведенного зачета окончательно взыскать с ООО  "СМП-654" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО  "ВОДОЛЕЙ СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 326 542  рублей 67 копеек.  

7.Взыскать с ООО "СМП-654" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 10 174 рублей 75 копеек.  

8.Взыскать с ООО "ВОДОЛЕЙ СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 33 533 рублей 25 копейки.  

 9.Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской  области.  

Судья З.М. Танделова