1012/2017-75056(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-2240/2017

г. Чебоксары

01 августа 2017 года

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе судьи Коркиной О.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Харитоновым В.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

акционерного общества "Стройтрест-ЧАЗ", Россия, 428000, г. Чебоксары,  Чувашская Республика, ул. Гагарина, д. 39, пом. 2, ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>,  

к администрации города Чебоксары Чувашской Республики, 428000, г. Чебоксары,  Чувашская Республика, ул. К. Маркса, д. 36, ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>,  

Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары,  Россия, Россия, 428032, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. К. Маркса, д. 36,  

ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> 

о признании договора недействительным, о признании незаконным отказа в  продлении срока действия разрешения на строительство, обязании продлить  разрешение на строительство,  

с привлечением третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора:  

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и  картографии по Чувашской Республике,  

общества с ограниченной ответственностью "Свет", 

общества с ограниченной ответственностью "УК Родник",  общества с ограниченной ответственностью управляющая компания "Квартал",  

Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом, при участии: 

от истца – генерального директора ФИО1, ФИО2 по  доверенности от 10.04.2017,  

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 10.01.2017 № 1 (от УАиГ), 

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 198 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

заявленные требования удовлетворить. 

Признать договор аренды земельного участка № 130/5398 К от 15.08.2016,  заключенный Администрацией города Чебоксары и акционерным обществом  "Стройтрест-ЧАЗ" недействительным.  

Признать недействительным решение Управления архитектуры и  градостроительства Администрации города Чебоксары Чувашской Республики об  отказе в продлении разрешения на строительство № 21-01-35-2016 от 11.03.2016,  выраженное в письме № 2437 от 27.02.2017, как несоответствующее статье 51  Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Обязать Администрацию города Чебоксары Чувашской Республики в  течение семи дней со дня вступления в законную силу настоящего решения  продлить разрешение на строительство № 21-01-35-2016 от 11.03.2016 сроком на  семь месяцев.  

Взыскать с Администрации города Чебоксары Чувашской Республики в  пользу акционерного общества "Стройтрест-ЧАЗ" 9 000 (Девять тысяч) руб. в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Возвратить акционерному обществу "Стройтрест-ЧАЗ" из федерального  бюджета 4 000 (Четыре тысячи) руб. государственной пошлины, излишне  уплаченной платежным поручением № 275 от 13.03.2017.  

Решение в части признания недействительным отказа подлежит  немедленному исполнению.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья О.А. Коркина