100150_3525838 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 21.09.2021 года Дело № А50-4879/21 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондиной Е.Ю.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление  земляных работ» (446001, 

<

...>, ин.номер 0002404; ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Спутник- Интеграция» (614007, 

<

...>;  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства в  размере 1 016 399 рублей 98 копеек за период с 24.08.2020 по 25.02.2021, и в  размере 56 536,45 руб. за период с 26.02.2021 по 05.03.2021 г.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спутник- Интеграция» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строительное управление земляных работ»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 307 729,93  руб., расходы по оплате госпошлины в размере 9 155 руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Строительное  управление земляных работ» (ОГРН 1116325002144, ИНН 6325997928)  справку на возврат госпошлины, уплаченной по платежному поручению   № 356 от 02.03.2021 г. на сумму 40 938 руб.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Пермского края.  

Судья  Е.Ю. Дрондина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.09.2020 6:04:53

 Кому выдана Дрондина Елена Юрьевна