18/2017-55031(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-7397/2017

город Саранск

20 ноября 2017 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Никишиной Т.Л.  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Государственного казенного учреждения "Управление капитального  строительства Республики Мордовия"  

к обществу с ограниченной ответственностью "Проектная мастерская" 

об обязании исполнить обязательства в натуре, взыскании 258446 руб. 29 коп.  пени, и в случае неисполнения решения суда судебную неустойку в размере,  определенной судом, за каждый день просрочки по день фактического  исполнения судебного акта, 344940 руб. штрафа и понесенные судебные  расходы,  

при участии 

от истца: ФИО2, представителя по доверенности № 59/16 от 30.08.2016,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

р е ш и л:

обязать общество с ограниченной ответственностью "Проектная мастерская"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г.Рузаевка Республика Мордовия,  зарегистрировано в качестве юридического лица 23.11.2007) в течение 10  календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда  

выполнить, в части проектной документации устранить, и передать  государственному казенному учреждению "Управление капитального  строительства Республики Мордовия" (ОГРН 1021300973781, ИНН  1326134450, г.Саранск, Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве  юридического лица 23.10.1995) проектную и рабочую документацию по  государственному контракту на выполнение работ по разработке проектной и  рабочей документации для государственных нужд № 16/16-ОПР от 02.06.2016  по объекту «Капитальный ремонт здания гинекологического корпуса ГБУЗ РМ  «Республиканская клиническая больница № 4» под размещение ГБУЗ РМ  «Детская поликлиника № 2» на 300 посещений в смену, по адресу: РМ,  г.Саранск, ул.Ульянова, д. 34».  

В случае неисполнения решения суда взыскать с общества с ограниченной  ответственностью "Проектная мастерская" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, г.Рузаевка Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве  юридического лица 23.11.2007) в пользу государственного казенного  учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г.Саранск, Республика Мордовия,  зарегистрировано в качестве юридического лица 23.10.1995) судебную  неустойку в следующем порядке: с 11-го по 25-й день со дня вступления в  законную силу решения суда - 50000 рублей в день; с 26-го дня со дня  вступления в законную силу решения суда до полного исполнения решения  суда - 100000 рублей в день, но не более 1100000 рублей общей суммы  неустойки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектная  мастерская" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г.Рузаевка Республика  Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.11.2007) в  пользу государственного казенного учреждения "Управление капитального  строительства Республики Мордовия" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, г.Саранск, Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве  юридического лица 23.10.1995) пени в сумме 258446 рублей 29 копеек, штраф  

в размере 344940 рублей и судебные расходы по оплате государственной  пошлины в сумме 21068 рублей.  

В остальной части иска отказать. 

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.Л. Никишина