Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Ленина д. 54/1, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 33-54-25, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-16288/2022

10 декабря 2022 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Резолютивная часть решения объявлена 05 декабря 2022 г.

В полном объеме решение изготовлено 10 декабря 2022 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Горобчук Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 27.07.2006, адрес: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Салаир»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 1 218 554 руб. 99 коп.,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «ГрадСервис»,

без участия представителей сторон, третьего лица, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Салаир» (далее – ответчик) о взыскании 1 188 566 руб. 54 коп. задолженности  по договору теплоснабжения № Т-203-2020 от 01.04.2020 за июнь 2022 года и 29 988 руб. 45 коп. пени, всего 1 218 554 руб. 99 коп. Истцом также заявлено ходатайство о взыскании пени по день фактического погашения задолженности.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору теплоснабжения от 01.04.2020 № Т-203-2020.

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыот 25.10.2022 судебное разбирательство назначено на 28 ноября 2022 года. Этим же определением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «ГрадСервис».

В судебном заседании 28.11.2022 судом был объявлен перерыв до 09 часов 45 минут 05 декабря 2022 года. 

Стороны и третье лицо в судебное заседание не явились.

Судебное заседание проводится в отсутствие сторон и третьего лица, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в соответствиисо статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, согласно которому просил отказать в удовлетворении исковых требований

Истец представил возражения на отзыв ответчика.

Третье лицо отзыв на исковое заявление не представило.

В силу статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности.

Суд, исследовав материалы дела, считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Между истцом (теплоснабжающая организация) и ответчиком (потребитель) подписан договор на теплоснабжение от 01.04.2020 № Т-203-2020 (далее - договор), с дополнительными соглашениями  от 01.04.2020 № 1, от 01.09.2021 № 2.

Согласно пункту 1.1 договора теплоснабжающая организация обязуется подавать потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию (мощность) и/или теплоноситель, а потребитель обязуется оплачивать принятую тепловую энергию (мощность) и/или теплоноситель, а также соблюдать предусмотренный договором режим потребления.

Учет теплоэнергии, контроль за режимом потребления и порядок расчетов согласован сторонами в разделах 4, 5 договора.

Расчетным периодом для учета количества потребленной тепловой энергии и её оплаты является месяц (пункт 4.1 договора).

Окончательный расчет за тепловую энергию и теплоноситель должен быть произведен до 10 числа месяца, следующего за расчетным (пункт 5.2 договора).

В связи с ненадлежащим исполнением абонентом принятых на себя договорных обязательств по оплате оказанных услуг по договору, истец, предварительно направив претензию от 18.07.2022 № И-ПД-СФ-2022-1215, обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с настоящим иском.

Исходя из анализа сложившихся между сторонами правоотношений, арбитражный суд пришел к выводу, что они являются обязательствами энергоснабжения и подлежат регулированию нормами параграфов 1, 6 главы 30 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (общие положения о купле-продаже, энергоснабжение), разделом 3 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (общие положенияоб обязательствах), Законом № 190-ФЗ, а также условиями заключенного договора.

Ответчик в отзыве высказал мнение о незаключенности договора, поскольку не соблюдены положения статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации,так как стороны не согласовали предмет договора.

Сами споры о заключенности договора могут иметь место до того, как стороны приступили к исполнению договора, о чем имеется прямое указание в пункте 3 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, а так же дано разъяснение в пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора».

Кроме того, в пункте 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.05.1997 № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров», в тех случаях, когда потребитель пользуется услугами (энергоснабжения, услуги связи и т.п.), оказываемыми обязанной стороной, однако от заключения договора отказывается, арбитражные суды должны иметь в виду, что фактическое пользование потребителем услугами обязанной стороны следует считать в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ как акцепт абонентом оферты, предложенной стороной, оказывающей услуги (выполняющей работы). Поэтому данные отношения должны рассматриваться как договорные.

Судом установлено, что подписанный сторонами договор на теплоснабжение от 01.04.2020 № Т-203-2020 является заключенным.

Потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения (пункт 1 статьи 15 Закона № 190-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Свои обусловленные договором обязательства по поставке тепловой энергии истец выполнил.

Ответчик в своем отзыве указал, что потребление энергии должна оплачивать управляющая организация после ввода МКД в эксплуатацию. 

Истец, в представленных в суд пояснениях указал, что начисление объёмов тепловой энергии за июнь 2022 года произведено в отношении незаселенных жилых/нежилых помещений в МКД № 20 ул. Крылова, д. 20, г. Сургут, принадлежащих ответчику, в подтверждение данного факта приложены сведения по объёмам тепловой энергии, а также сослался на отнесение на ответчика потерь тепловой энергии в сетях от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета за период с сентября 2021 года по июнь 2022 года.

На основании статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Факт поставки тепловой энергии в помещения ответчиком не оспорен.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в определении от 14.09.2015 № 303-ЭС15-6562, факт получения лицом энергоресурса как самостоятельного блага является достаточным основанием для того, чтобы обязательство по оплате этого энергоресурса возникло именно у получателя.

Далее, граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ответчика определена по наружной стене ограждающей конструкции 8ТК-6 по ходу теплоносителя, к объекту потребителя, что указано в Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей (приложение 2 к договору). 

Согласно пункту 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя», коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется с помощью приборов учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения, договором поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - договор) не определена иная точка учета. 

В соответствии с пунктом 10 Приказа Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», при размещении узла учета не на границе балансовой принадлежности расчет количества поданных (полученных) тепловой энергии, теплоносителя производится с учетом потерь в трубопроводах от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета. Величина потерь рассчитывается по методике, приведенной в «Порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденном приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325. 

Таким образом, определение объема потерь тепла урегулировано нормативно-правовыми актами. Данные доводы истца ответчиком не опровергнуты.

Согласно пункту 1 статьи 544 Гражданского кодекса Российской Федерации, оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергиив соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

После принятия энергии на стороне ответчика возникло обязательство по оплате её стоимости.

Истцом в представленном УПД от 30.06.2022 № 488 обозначен объем поставленной энергии в спорный период, который ответчиком не оспорен, возражений по размеру примененного тарифа не приведено.

Учитывая, что материалами дела подтверждается поставка истцом тепловой энергии, а доказательств оплаты ее стоимости ответчиком не предоставлено, то требование истца о взыскании долга за поставленную тепловую энергию по договору на теплоснабжение от 01.04.2020 № Т-203-2020 подлежит удовлетворению в заявленном размере 1 188 566 руб. 54 коп.

Доводы ответчика о погашении задолженности со ссылкой на платежные поручения № 92 от 28.02.2022, № 209 от 29.03.2022, № 298 от 21.04.2022, № 421 от 26.05.2052 подлежат отклонению.

Оценив действия истца по отнесению упомянутых платежей в погашение задолженности прежнего периода, суд с учетом отсутствия в платежных документах указания о назначении платежей считает их правомерными. 

Также истцом заявлено о взыскании с ответчика неустойки в размере 29 988 руб. 45 коп., исчисленной за период с 12.07.2022 по 21.08.2022.

В силу статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может быть обеспечено неустойкой.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Согласно пункту 1 статьи 332 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Согласно пункту 9.1. статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» потребитель тепловой энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплативший тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по договору теплоснабжения, обязан уплатить единой теплоснабжающей организации (теплоснабжающей организации) пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Поскольку неустойка предусмотрена законом, факт нарушения сроков оплаты поставленной тепловой энергии установлен судом и подтверждается материалами дела, суд находит требование истца о взыскании с ответчика неустойки обоснованным. 

Судом расчет истца проверен, признан подлежащим корректировке.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Обзоре судебной практики № 3 (2016), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016 (раздел «Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практик», ответ на вопрос №3), при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ключевая ставка на день его вынесения.

Данный механизм расчета неустойки позволит обеспечить правовую определенность в отношениях сторон на момент разрешения спора в суде.

При присуждении неустойки по день фактического исполнения обязательства расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, по смыслу пункта 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7), осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами по ставке, действующей на дату исполнения судебного решения.

Указанные разъяснения Верховного Суда Российской Федерации распространяются исключительно на случаи, когда основной долг не погашен (определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.03.2019 по делу № 305-ЭС18-20107).

Таким образом, если на момент принятия судом решения о взыскании неустойки ответчиком не погашена сумма долга, то в этом случае применяется ставка рефинансирования, действующая на дату принятия судебного акта о взыскании неустойки.

Учитывая, что на день принятия решения ставка составляет 7,5% годовых (частичная оплата отсутствует), именно данная ставка подлежит применению при расчете пени.

По расчету суда надлежаще исчисленный размер пени составляет 28 114 руб. 17 коп.за период с 12.07.2022 по 21.08.2022.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

1 188 566,54

12.07.2022

Новая задолженность на 1 188 566,54 руб.

1 188 566,54

12.07.2022

21.08.2022

41

7.5

1 188 566,54 × 41 × 1/130 × 7.5%

28 114,17 р.

Сумма основного долга: 1 188 566,54 руб.

Сумма неустойки: 28 114,17 руб.

Таким образом, требование о взыскании пени подлежит частичному удовлетворению в размере 28 114 руб. 17 коп. В удовлетворении остальной части требования суд отказывает.

Требование истца о взыскании с ответчика законной неустойки (пени), начисляемой на сумму основного долга по день фактического исполнения указанного обязательства, также подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьями 101, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы истца по уплате государственной пошлины относятся судом на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Салаир»    в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» 1 216 680 руб. 71 коп., в том числе 1 188 566 руб. 54 коп. – сумму основного долга, 28 114 руб. 17 коп. – пени, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 25 147 руб. 26 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Салаир»    в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»  неустойку (пени) в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, начисляемую на сумму долга в размере 1 188 566 руб. 54 коп.., начиная с 22.08.2022 по день фактического исполнения данного обязательства. При частичном исполнении обязательства пени начисляются на оставшуюся сумму долга.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

СудьяН.А. Горобчук