7_692384  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть)

Дело № А59-2270/2017

г. Южно-Сахалинск

15 сентября 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи 

Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания помощником  судьи Юсовой А.С.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью строительно-коммерческая фирма  «Росстрой» к муниципальному казенному учреждению «Управление  капитального строительства Корсаковского городского округа» о  взыскании неустойки, судебных расходов по оплате государственной  пошлины ,  

при участии: от истца – представитель ФИО1, по доверенности от  03.11.2016, от ответчика – представитель ФИО2 по  доверенности от 15.03.2017 № 4,  

Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд   

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью строительно-коммерческая фирма «Росстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 383 041 рубль 99 копеек неустойки,  10 317 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины, а  всего 393 358 рублей 99 копеек.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью строительно- коммерческая фирма «Росстрой» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  из федерального бюджета 1 336 рублей государственной пошлины,  уплаченной по платежному поручению от 29.05.2017 № 429.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном  объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.  

 Судья П.Б. Мисилевич