35/2019-142607(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-14611/2018

г. Новосибирск

5 июля 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Исаковой  С.А., при ведении протокола помощником судьи Афанасьевым А.Н.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью строительная компания «ЕВРОСИТИ» (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск, к обществу с ограниченной  ответственностью «Интеграл» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, о  взыскании суммы уплаченного аванса в размере 2 483 000 руб., неустойки за  нарушение промежуточных сроков выполнения работ в размере 834 865 руб.  90 коп., неустойки за нарушение окончательных сроков выполнения работ в  размере 834 865 руб.,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Интеграл»  (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  строительная компания «ЕВРОСИТИ» (ОГРН 

<

***>) сумму  неотработанного аванса в размере 2 483 000 руб., неустойку за нарушение  промежуточных сроков выполнения работ в размере 834 865 руб. 90 коп.,  неустойку за нарушение окончательных сроков выполнения работ в размере  

834 865 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере  

43 764 руб. 

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Перечислить с депозитного счёта Арбитражного суда Новосибирской  области денежные средства в размере 57 000 руб. (внесённые чек-ордером от  07.09.2018 в сумме 34 000 руб. и чек-ордером от 11.07.2018 в сумме  

23 000 руб.) обществу с ограниченной ответственностью «Негосударственное  судебно-экспертное учреждение «Мидель» за проведение экспертизы.  

Обществу с ограниченной ответственностью строительная компания  «ЕВРОСИТИ» возвратить с депозитного счёта арбитражного суда  Новосибирской области денежные средства в размере 55 000 руб.,  внесённые платёжным поручением № 1949 от 16.10.2018.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд  (г. Томск) в течение месяца после принятия.  

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента  вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

 Судья С.А. Исакова  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 21.12.2018 6:19:55

Кому выдана Исакова Светлана Анатольевна