10412_4144217  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-1116/17

24 августа 2017 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Меленчука И. С.  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казённого  учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства» (ОГРН 

<

***>  ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Энергопроект» (ОГРН 

<

***>  ИНН 

<

***>)  

о расторжении муниципального контракта, взыскании 285 120 руб. неустойки,  

 Руководствуясь статьями 88, 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью  «Энергопроект» о назначении по делу повторной судебной экспертизы отказать.  

Исковые требования удовлетворить. 

Расторгнуть муниципальный контракт № 1ок от 04.05.2016, заключенный между  муниципальным казённым учреждением «Департамент строительства и городского  хозяйства» и обществом с ограниченной ответственностью «Энергопроект».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергопроект» в пользу  муниципального казённого учреждения «Департамент строительства и городского  хозяйства» 435 210 руб., из них 285 120 руб. неустойки, 150 000 руб. судебных расходов  по оплате судебной экспертизы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергопроект» в доход  федерального бюджета 15 554 руб. госпошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Меленчук И. С.