6_647497  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект 28, г. Южно-Сахалинск, 693024 тел. 460-945, факс 460-952 http://sakhalin.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

г. Южно-Сахалинск 06 апреля 2017 года № А59 –3553/2016 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Белова А.С.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  Отдела капитального строительства Администрации Невельского  городского округа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Труд-Сахалин» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании пени за нарушение срока завершения работ  по контракту и встречному иску общества с ограниченной  ответственностью «Труд-Сахалин» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к Отделу капитального строительства Администрации  Невельского городского округа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости  дополнительных работ.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,  

РЕШИЛ:

Исковые требования Отдела капитального строительства  Администрации Невельского городского округа удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Труд- Сахалин» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Отдела  капитального строительства Администрации Невельского городского  округа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в сумме  5 631 231 руб. 38 коп.  

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной  ответственностью «Труд-Сахалин» отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Труд- Сахалин» в федеральный бюджет 51 156 (пятьдесят одна тысяча сто  пятьдесят шесть) руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном  объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.  

 Судья А.С. Белов