ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-108120/19-135-953

г. Москва

29 октября 2019 г.

Резолютивная часть решения объявлена 23 октября 2019 года                                          

Полный текст решения изготовлен 29 октября 2019 года                                          

Арбитражный суд  г. Москвы в составе: 

Председательствующий: судья В.В. Дудкин

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассматривает в открытом судебном заседании заявление

истца: ГУП г. Москвы «Мосгортранс» (115035, 

<

...>)

к ответчику: АО «МРО «Техинком» (170100, 

<

...>)

о  взыскании неустойки в размере 7 613 784 руб. 29 коп.

В судебное заседание явились: 

от истца – ФИО2 по дов. от 29.04.2019г.

от ответчика – ФИО3 по дов. от 27.05.2019г.

УСТАНОВИЛ:

ГУП г. Москвы «Мосгортранс» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к АО «МРО «Техинком» (далее – ответчик) о взыскании неустойки в размере 7 613 784 руб. 29 коп.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении.  

Ответчик возражал против удовлетворения иска по доводам, изложенным в отзыве.

Рассмотрев исковое заявление, исследовав имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд находит заявленные требования по делу подлежащими частичному удовлетворению, по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ГУП «МОСГОРТРАНС» (заказчик) и ООО «МРО «ТЕХИНКОМ» (поставщик) был заключен гражданско-правовой договор № 2- ОЭАиТТ/17 в соответствии с которым поставщик обязался по заданию заказчика поставить городские низкопольные автобусы в объеме, установленном в техническом задании, а заказчик обязался принять и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

Обязательства по поставке автобусов обществом были исполнены. 

В силу пункта 4.2 контракта товары, поставляемые поставщиком заказчику, должны соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в техническом задании.

Согласно пункту 6.1 контракта поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями, указанными в контракте и техническом задании.

В процессе эксплуатации предприятием выявлены недостатки товара.

Так, на автобусе модель ЛИАЗ 621365, выявлен недостаток: не горит часть светодиодной ленты, о чем 18.02.2018г. предприятием составлен рекламационный акт № 108181392. Недостаток устранен поставщиком 25.02.2019г.

На автобусе модель ЛиАЗ 621365, выявлен недостаток: не горит часть светодиодной ленты, о чем 18.02.2018г. предприятием составлен рекламационный акт № 108181393. Недостаток устранен поставщиком 26.02.2019г.

На автобусе модель ЛиАЗ 621365, выявлен недостаток: не горит часть светодиодной ленты, о чем 11.03.2018г. предприятием составлен рекламационный акт № 108227549. Недостаток устранен поставщиком 27.02.2019г.

На автобусе модель ЛиАЗ 621365, выявлен недостаток: не горит часть светодиодной ленты, о чем 11.04.2018г. предприятием составлен рекламационный акт № 108296673. Недостаток устранен поставщиком 27.02.2019г.

В установленный контрактом срок общество выявленные недостатки не устранило, в связи с чем допустило просрочку исполнения обязательств.

В связи с тем, что общество в установленный срок не исполнило гарантийные обязательства и не устранило выявленные недостатки, предприятие, руководствуясь положениями контракта, начислило обществу пени в размере 7 613 784 руб. 29 коп. в порядке п. 7.6. контракта.

Положения статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющие правила толкования договора исходят из того, что условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 16179/12, от 10.05.2012 № 16904/10, определение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2016 № 305-ЭС16-6006 (7), абзацы третий, четвертый пункта 43 постановления Пленума Верхового Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора"). Кроме того условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, другими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ) (абзац первый пункта 43 постановления № 49).

Согласно пункту 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, заказчик и поставщик несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок расчета пени за просрочку исполнения поставщиком договорных обязательств согласован сторонами в пункте 7.6 Контракта.

В соответствии с данным пунктом пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

Из данного пункта в его системной взаимосвязи с положениями пунктов 1.1, 2.1, 2.3, 5.1.1, 5.4.1 контракта следует, что им определен порядок расчета пени за просрочку исполнения поставщиком обязательства по поставке товаров, поскольку, в качестве базы для расчета пени в нем берется сумма неисполненного обязательства по поставке: цена контракта, под которой понимается стоимость подлежащих поставке автобусов, уменьшается на сумму пропорциональную объему исполненного обязательства, что в данном случае равнозначно стоимости поставленных автобусов. 

В этой связи установленная данным пунктом формула не может быть равным образом применена при расчете пени за просрочку исполнения обязательств, размер которых не соответствует цене контракта. Для расчета пени в этом случае методологически соответствующим порядку, установленному названным пунктом контракта будет расчет неустойки исходя из размера соответствующего неисполненного обязательства, который должен определяться исходя из существа данного обязательства.

Гарантийное обязательство поставщика как оно определено в пункте 6.3 контракта состоит в устранении недостатков в поставленном товаре, то есть в осуществлении ремонта автобуса. Соответственно, при расчете пени за просрочку исполнения гарантийного обязательства должна приниматься стоимость гарантийного ремонта.

Вместе с тем предприятие, как усматривается из представленного им расчета пеней, в качестве такой базы определило полную стоимость автобуса, в котором обнаружена неисправность, что методологически не соответствует установленному пунктом 7.6 контракта порядку расчет пени.

 При таком подходе допускается подмена основания для взыскания пени: фактически заявляются пени за не поставку автобуса, а не за устранение в нем отдельных недостатков.

Однако материалами дела подтверждается и предприятием не оспаривается как сам факт надлежащего исполнения обществом обязательств по поставке спорных автобусов, так и факт использования указанных автобусов по назначению как до, так и после выявления неисправностей, послуживших основанием для обращения в суд.

При таких обстоятельствах   суд приходит к выводу о том, что расчет размера пеней, выполненный предприятием, основан на некорректном толковании условий договора, при котором для предприятия создаются преимущественные условия при получении компенсации за допущенную обществом просрочку исполнения обязательств, что не соответствует принципу юридического равенства, предусмотренному пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и фактически приводит к превращению неустойки в способ обогащения, что недопустимо (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.07.2014 № 5467/14). Такое толкование условий договора в силу вышеприведенных правил, которые были обобщены постановлении № 49 не может быть признано допустимым. 

Таким образом, по мнению,   суда, в данном случае расчет пени должен осуществляться исходя из стоимости устранения выявленных недостатков (стоимости гарантийного ремонта), что обеспечивает получение предприятием справедливой компенсации, соответствующей характеру допущенного предприятием нарушения. 

Согласно представленному ответчиком  в материалы дела расчету стоимость запчастей по каждому автобусу составляет 38 210 руб., цена гарантийного обязательства – 39 210 руб. 00 коп.

На основании указанного расчета ответчиком представлен в материалы дела контррасчет пеней. В соответствии с указанным расчетом размер пеней, подлежащих взысканию, составляет 17 594 руб. 51 коп.

Данный расчет проверен судом и является арифметически верным, методологически соответствующим порядку расчета пени, установленному пунктом 7.6. договора.

Расчет пени за просрочку гарантийных обязательств по контракту должен осуществляться исходя из стоимости устранения выявленных недостатков, при таких обстоятельствах сумма неустойки подлежащая взысканию с ответчика составляет 17 594 руб. 51 коп.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст.110 АПК РФ.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307-310, 314, 330, Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АО «МРО «Техинком» (170100, 

<

...>) в пользу ГУП г. Москвы «Мосгортранс» (115035, 

<

...>) неустойку в размере 17 594 (Семнадцать тысяч пятьсот девяносто четыре) руб. 51 коп., а также расходы по госпошлине в размере 2 000 (Две тысячи) руб. 00 коп.

        В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья                                                                                  В.В. Дудкин