АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

26 сентября 2018 года

 

Дело № А33-1536/2018

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 19 сентября 2018 года.

В полном объёме решение изготовлено 26 сентября 2018 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Качур Ю.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Метакон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании пени,

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Метакон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании пени,

в присутствии:

от истца: ФИО1, представителя по доверенности от 31.08.2017,

от ответчика: ФИО2, представителя по доверенности от 06.09.2016,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                     ФИО3, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор» (далее – ООО «РН-Ванкор», истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Метакон» (далее – ООО ТД «Метакон», ответчик) о взыскании 31 078 904 руб. 48 коп. пени за просрочку поставки товара по договору поставки материально-технических ресурсов от 15.12.2016 № В060316/F9YFД.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 31.01.2018 возбуждено производство по делу.

От истца поступило ходатайство об уменьшении размера исковых требований до 30 393 119 руб. 29 коп.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) ходатайство удовлетворено, дело рассматривается с учетом заявленного ходатайства.

Определением от 05.06.2018 к производству суда для рассмотрения совместно с первоначальным иском принято встречное исковое заявление ООО ТД «Метакон» к ООО «РН-Ванкор» о взыскании 6 300 676 руб. 60 коп. пени.

От ответчика поступило ходатайство об уменьшении размера встречных исковых требований до 4 518 155 руб. 57 коп. с учетом представленного ООО «РН-Ванкор» контррасчета.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ ходатайство удовлетворено, дело рассматривается с учетом заявленного ходатайства.

От истца поступили дополнительные документы, которые приобщены к материалам дела.

Истец исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении, с учетом принятых уточнений.

Ответчик исковые требования не признал согласно доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Ответчик поддержал встречные исковые требования по основаниям, указанным во встречном исковом заявлении, с учетом принятых уточнений.

Истец не признал встречные исковые требования в соответствии с доводами, изложенными в отзыве на встречное исковое заявление.

В отзыве на исковое заявление ООО ТД «Метакон» ссылается на неверный расчет неустойки, поскольку истцом неверно определен период просрочки по некоторым товарным накладным, без учета спецификации к дополнительному соглашению от 13.04.2017, сдвигающему сроки поставки.

Кроме того, ответчик ходатайствовал о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и снижении размера неустойки.

Как следует из отзыва на встречное исковое заявление, ООО «РН-Ванкор» указывает на то, что сторонами дополнительным соглашением от 13.04.2017 изменен только максимальный срок оплаты товара с 60 на 30 календарных дней.

Фактическая дата поступления оригиналов документов на оплату подтверждается копиями вкладок из программы документооборота ответчика IBM Lotus Notes о поступлении документов, квитанциями экспресс-почты, сопроводительными письмами.

ООО «РН-Ванкор» представило контррасчет неустойки с учетом дат фактического поступления оригиналов документов, предусмотренных пунктом 6.1 договора поставки, согласно которому размер неустойки составляет 4 518 155 руб. 57 коп.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

15.12.2016 между ООО «РН-Ванкор» (покупатель) и ООО ТД «Метакон» (поставщик) заключен договор поставки товарно-материальных ценностей № В060316/F9YFД (далее – договор), по условиям пункта 1.1 которого поставщик обязуется на условиях, предусмотренных договором, передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить товар, наименование, ассортимент, количество, цены, сроки и условия поставки которого определены в спецификациях, приложенных к договору и являющихся его неотъемлемой частью (далее по тексту - «спецификации»).

Согласно пункту 2.1 договора товар оплачивается по указанным в спецификациях ценам.

Как следует из пункта 2.2 договора, цена товара определяется в спецификациях и фиксируется на весь согласованный в спецификации объем товара.

Сумма договора равна общей сумме приложенных к нему спецификаций (пункт 2.3 договора).

В соответствии с пунктом 3.6 договора поставщик обязуется передать покупателю относящиеся к товару надлежащим образом оформленные документы (далее по тексту - «товаросопроводительные документы»), в том числе, оригинал счета-фактуры, оригинал товарной накладной ТОРГ-12 (с обязательным указанием номера транспортной (железнодорожной) накладной, если доставка товара производится перевозчиком), сертификат соответствия, декларация о соответствии, инструкция по эксплуатации, оригинал паспорта на товар, в случае если поставляемый товар требует паспортизации, и тому подобные документы должны быть переданы непосредственно покупателю по адресу: 660077, г. Красноярск, Советский район, ул. 78 Добровольческой бригады, 15, либо посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу покупателя в течение пяти дней с даты отгрузки товара.

Товарная накладная (форма № ТОРГ-12) должна быть оформлена в соответствии с формой, утвержденной приложением № 1/2 к договору.

Копия товарной накладной ТОРГ-12 (с обязательным указанием номера транспортной (железнодорожной) накладной, если доставка товара производится перевозчиком) должна быть передана посредством факсимильной связи в течение двух дней с даты отгрузки товара.

Поставщик обязан в течение 15 дней от даты заключения договора предоставить покупателю доверенности, распорядительные документы, подтверждающие право уполномоченных лиц подписывать счета-фактуры и накладные от имени поставщика, если эти лица будут отличаться от лиц, указанных в преамбуле договора.

На основании пункта 4.1 договора поставщик обязуется передать товар (обеспечить передачу товара) по договору в месте передачи товара (далее по тексту – место поставки), в порядке и в сроки, указанные в спецификациях.

Пунктом 4.2 договора установлено, что досрочная поставка товара и поставка по частям допускается только с письменного согласия покупателя.

В силу пункта 4.5 договора право собственности на товар по договору переходит от поставщика к покупателю в момент передачи товара покупателю поставщиком либо третьим лицом в месте поставки, указанном в спецификации (приложение № 1).

По условиям пункта 4.6 договора каждая из сторон обязана совершить действия, необходимые с ее стороны для обеспечения передачи и получения товара в порядке и в сроки, установленные договором.

Как следует из пункта 4.7 договора, поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить недопоставленное количество товара в нормально необходимый для этого срок, но не позднее 15 дней с момента получения поставщиком требования покупателя об этом.

Оплата за поставленный товар осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета покупателя на расчетный счет поставщика в срок не ранее 45 календарных дней, но не позднее 60 календарных дней с даты передачи товара в пункте назначения и получения покупателем документов, указанных в пункте 3.6 договора, включая оригинал счета-фактуры и оригинал накладной (ТОРГ-12) на поставленный товар.

В случае досрочной поставки товара с согласия покупателя и приемки товара грузополучателем/получателем оплата за поставленный товар осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета покупателя на расчетный счет поставщика в срок не ранее 45 календарных дней, но не позднее 60 календарных дней с даты начала срока поставки (периода поставки) указанной партии товара в пункт назначения в соответствии с графиком поставки, указанном в соответствующей спецификации и получения покупателем документов, указанных в пункте 3.6 договора, включая оригинал счета-фактуры. Покупатель оставляет за собой право произвести оплату товара досрочно.

В случае предоставления документов, указанных в пункте 3.6 договора, не соответствующих требованиям действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, покупатель извещает поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по факсу. Направление данного уведомления по факсу должно обеспечивать наличие соответствующей отметки отправляющего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ был направлен поставщику.

В случае просрочки предоставления документов, указанных в пункте 3.6 договора, срок оплаты поставленного товара увеличивается соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.

Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета покупателя (пункт 6.1 договора).

Согласно пункту 6.2 договора стороны вправе согласовать в спецификации к договору порядок оплаты товара в иные сроки.

В соответствии с пунктом 6.3 договора в период действия договора стороны обязуются ежеквартально (либо по требованию одной из сторон), по состоянию на последнее число отчетного периода, проводить сверку взаимных расчетов (требований и обязательств). Результаты сверки оформляются актом сверки взаимных расчетов, содержащим сведения об оборотах и остатках на начало и конец отчетного периода. Акт сверки составляется и подписывается в двух экземплярах. Сверка осуществляется в следующем порядке: покупатель не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет поставщику акт сверки. В ответ поставщик обязан принять, подписать и не позднее 5 рабочих дней с даты получения возвратить отправителю акт сверки, либо представить свои возражения с подтверждающими документами. При возникновении разногласий по акту сверки стороны обязуются урегулировать их и подписать протокол разногласий к акту сверки взаиморасчетов в срок не позднее последнего числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. Поставщик вправе самостоятельно подготовить и направить в адрес покупателя акт сверки в порядке, предусмотренном настоящим пунктом договора.

На основании пункта 7.2 договора в случае просрочки оплаты поставленного по договору товара покупатель уплачивает поставщику пени в размере 0,1 % просроченной суммы за каждый день просрочки.

Пунктом 7.3 договора установлено, что за нарушение сроков поставки товара поставщик уплачивает покупателю пени в размере 0,1 % стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.

По условиям пункта 11.2 договора в случае не достижения сторонами соглашения, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края и разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 15.12.2017, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств (пункт 13.1 договора).

Как следует из пункта 14.4 договора, поставщик обязан представить покупателю документы, подтверждающие полномочия лиц, участвующих в процессе исполнения договора с правом подписи документов, связанных с исполнением договора.

Согласно пункту 14.8 договора стороны признают юридическую силу копий договора и приложений к нему до обмена оригиналами по почте.

В спецификации ММ № 1012344456 стороны согласовали наименование, количество, срок поставки (90 или 180 дней с даты подписания спецификации или с правом досрочной поставки), стоимость (299 293 106 руб. 91 коп.) и срок оплаты поставляемого товара (оплата за поставленный товар осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета покупателя на расчетный счет поставщика в срок не ранее 45 календарных дней, но не позднее 60 календарных дней с даты передачи товара в пункте назначения и получения покупателем документов, указанных в пункте 3.6 договора, включая оригинал счета-фактуры и оригинал накладной (ТОРГ-12) на поставленный товар).

Указанная спецификация подписана сторонами 30.12.2016.

Письмом от 31.03.2017 исх. № 088 ООО ТД «Метакон» уведомило покупателя о том, что поставщик с 01.08.2016 включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и в соответствии с требованиями пункта 14(3) постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» потребовало внести в договор поставки изменения в сроки оплаты товара – не более 30 с даты передачи товара в пункте назначения и получения покупателем документов, указанных в пункте 3.6 договора, включая оригинал счета-фактуры и оригинал накладной (ТОРГ-12) на поставленный товар.

13.04.2017 ООО «РН-Ванкор» (покупатель) и ООО ТД «Метакон» (поставщик) подписано дополнительное соглашение к договору поставки от 15.12.2016 № В060316/F9YFД, согласно которому изложили пункт 6.1 договора в следующей редакции:

«Оплата за поставленный товар осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета покупателя на расчетный счет поставщика в течение 30 календарных дней с даты передачи товара в пункте назначения и получения покупателем документов, указанных в пункте 3.6 договора, включая оригинал счета-фактуры и оригинал накладной (ТОРГ-12) на поставленный товар.

В случае досрочной поставки товара с согласия покупателя и приемки товара грузополучателем/получателем оплата за поставленный товар осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета покупателя на расчетный счет поставщика в течение 30 календарных дней с даты начала срока поставки (периода поставки) указанной партии товара в пункт назначения в соответствии с графиком поставки, указанном в соответствующей спецификации и получения покупателем документов, указанных в пункте 3.6 договора, включая оригинал счета-фактуры. Покупатель оставляет за собой право произвести оплату товара досрочно».

С учетом заключения дополнительного соглашения от 13.04.2017 сторонами подписана спецификация ММ № 1012344456 в новой редакции в части срока оплаты поставляемого товара.

Во исполнение условий договора поставки ООО ТД «Метакон» поставило товар на сумму 124 455 502 руб. 47 коп., что подтверждается следующими первичными документами:

- товарная накладная №10 от 09.03.2017, счет-фактура №11 от 09.03.2017,

- товарная накладная №11 от 15.03.2017, счет-фактура №12 от 15.03.2017,

- товарная накладная №12 от 20.03.2017, счет-фактура №15 от 15.03.2017,

- товарная накладная №13 от 22.03.2017, счет-фактура №16 от 22.03.2017,

- товарная накладная №14 от 24.03.2017, счет-фактура №17 от 24.03.2017,

- товарная накладная №15 от 27.03.2017, счет-фактура №18 от 27.03.2017,

- товарная накладная №16 от 29.03.2017, счет-фактура №19 от 29.03.2017,

- товарная накладная №18 от 31.03.2017, счет-фактура №21 от 31.03.2017,

- товарная накладная №19 от 04.04.2017, счет-фактура №23 от 04.04.2017,

- товарная накладная №20 от 06.04.2017, счет-фактура №24 от 06.04.2017,

- товарная накладная №21 от 07.04.2017, счет-фактура №25 от 07.04.2017,

- товарная накладная №22 от 10.04.2017, счет-фактура №26 от 10.04.2017,

- товарная накладная №23 от 10.04.2017, счет-фактура №27 от 10.04.2017,

- товарная накладная №27 от 12.04.2017, счет-фактура №31 от 12.04.2017,

- товарная накладная №28 от 12.04.2017, счет-фактура №32 от 13.04.2017,

- товарная накладная №29 от 14.04.2017, счет-фактура №33 от 14.04.2017,

- товарная накладная №30 от 17.04.2017, счет-фактура №35 от 17.04.2017,

- товарная накладная №31 от 17.04.2017, счет-фактура №36 от 17.04.2017,

- товарная накладная №32 от 19.04.2017, счет-фактура №37 от 19.04.2017,

- товарная накладная №33 от 21.04.2017, счет-фактура №38 от 21.04.2017,

- товарная накладная №34 от 21.04.2017, счет-фактура №39 от 21.04.2017,

- товарная накладная №35 от 24.04.2017, счет-фактура №40 от 24.04.2017,

- товарная накладная №36 от 24.04.2017, счет-фактура №41 от 24.04.2017,

- товарная накладная №41 от 26.04.2017, счет-фактура №46 от 26.04.2017,

- товарная накладная №42 от 27.04.2017, счет-фактура №47 от 27.04.2017,

- товарная накладная №43 от 27.04.2017, счет-фактура №48 от 27.04.2017,

- товарная накладная №44 от 28.04.2017, счет-фактура №49 от 28.04.2017,

- товарная накладная №45 от 28.04.2017, счет-фактура №50 от 28.04.2017,

- товарная накладная №46 от 03.05.2017, счет-фактура №52 от 03.05.2017,

- товарная накладная №47 от 03.05.2017, счет-фактура №53 от 03.05.2017,

- товарная накладная №49 от 04.05.2017, счет-фактура №56 от 04.05.2017,

- товарная накладная №50 от 05.05.2017, счет-фактура №57 от 05.05.2017,

- товарная накладная №51 от 10.05.2017, счет-фактура №58 от 10.05.2017,

- товарная накладная №52 от 10.05.2017, счет-фактура №59 от 10.05.2017,

- товарная накладная №53 от 11.05.2017, счет-фактура №60 от 11.05.2017,

- товарная накладная №54 от 11.05.2017, счет-фактура №61 от 11.05.2017,

- товарная накладная №55 от 12.05.2017, счет-фактура №62 от 12.05.2017,

- товарная накладная №56 от 12.05.2017, счет-фактура №63 от 12.05.2017,

- товарная накладная №57 от 15.05.2017, счет-фактура №65 от 15.05.2017,

- товарная накладная №58 от 22.05.2017, счет-фактура №66 от 22.05.2017,

- товарная накладная №59 от 22.05.2017, счет-фактура №67 от 22.05.2017,

- товарная накладная №60 от 23.05.2017, счет-фактура №68 от 23.05.2017,

- товарная накладная №61 от 24.05.2017, счет-фактура №69 от 24.05.2017,

- товарная накладная №62 от 26.05.2017, счет-фактура №70 от 26.05.2017,

- товарная накладная №63 от 29.05.2017, счет-фактура №71 от 29.05.2017,

- товарная накладная №64 от 30.05.2017, счет-фактура №72 от 30.05.2017,

- товарная накладная №65 от 01.06.2017, счет-фактура №74 от 01.06.2017,

- товарная накладная №66 от 02.06.2017, счет-фактура №75 от 02.06.2017,

- товарная накладная №67 от 05.06.2017, счет-фактура №76 от 05.06.2017,

- товарная накладная №68 от 05.06.2017, счет-фактура №77 о т 05.06.2017,

- товарная накладная №70 от 09.06.2017, счет-фактура №79 от 09.06.2017,

- товарная накладная №71 от 09.06.2017, счет-фактура №80 от 09.06.2017,

- товарная накладная №72 от 10.06.2017, счет-фактура №81 от 10.06.2017,

- товарная накладная №73 от 13.06.2017, счет-фактура №82 от 13.06.2017,

- товарная накладная №74 от 13.06.2017, счет-фактура №83 от 13.06.2017,

- товарная накладная №75 от 15.06.2017, счет-фактура №84 от 15.06.2017,

- товарная накладная №77 от 21.06.2017, счет-фактура №86 от 21.06.2017,

- товарная накладная №79 от 23.06.2017, счет-фактура №88 от 23.06.2017,

- товарная накладная №80 от 23.06.2017, счет-фактура №89 от 23.06.2017,

- товарная накладная №81 от 26.06.2017, счет-фактура №90 от 26.06.2017,

- товарная накладная №82 от 27.06.2017, счет-фактура №91 от 27.06.2017,

- товарная накладная №83 от 30.06.2017, счет-фактура №92 от 30.06.2017,

- товарная накладная №84 от 30.06.2017, счет-фактура №93 от 30.06.2017,

- товарная накладная №85 от 03.07.2017, счет-фактура №95 от 03.07.2017,

- товарная накладная №86 от 05.07.2017, счет-фактура №96 от 05.07.2017,

- товарная накладная №87 от 07.07.2017, счет-фактура №97 от 07.07.2017,

- товарная накладная №88 от 08.07.2017, счет-фактура №98 от 08.07.2017,

- товарная накладная №89 от 10.07.2017, счет-фактура №99 от 10.07.2017,

- товарная накладная №90 от 11.07.2017, счет-фактура №100 от 11.07.2017,

- товарная накладная №91 от 13.07.2017, счет-фактура №101 от 13.07.2017,

- товарная накладная №92 от 14.07.2017, счет-фактура №102 от 14.07.2017,

- товарная накладная №93 от 17.07.2017, счет-фактура №103 от 17.07.2017,

- товарная накладная №94 от 17.07.2017, счет-фактура №104 от 17.07.2017,

- товарная накладная №96 от 31.07.2017, счет-фактура №106 от 31.07.2017,

- товарная накладная №97 от 01.08.2017, счет-фактура №108 от 01.08.2017,

- товарная накладная №98 от 02.08.2017, счет-фактура №109 от 02.08.2017,

- товарная накладная №100 от 07.08.2017, счет-фактура №111 от 07.08.2017,

- товарная накладная №101 от 10.08.2017, счет-фактура №112 от 10.08.2017,

- товарная накладная №102 от 11.08.2017, счет-фактура №113 от 11.08.2017,

- товарная накладная №104 от 16.08.2017, счет-фактура №115 от 16.08.2017,

- товарная накладная №105 от 17.08.2017, счет-фактура №116 от 17.08.2017,

- товарная накладная №109 от 30.08.2017, счет-фактура №120 от 30.08.2017,

- товарная накладная №110 от 30.08.2017, счет-фактура №121 от 30.08.2017,

- товарная накладная №111 от 30.08.2017, счет-фактура №122 от 30.08.2017,

- товарная накладная №112 от 31.08.2017, счет-фактура №123 от 31.08.2017,

- товарная накладная №113 от 01.09.2017, счет-фактура №125 от 01.09.2017,

- товарная накладная №116 от 04.09.2017, счет-фактура №129 от 04.09.2017,

- товарная накладная №117 от 09.09.2017, счет-фактура №130 от 09.09.2017,

- товарная накладная №118 от 12.09.2017, счет-фактура №131 от 12.09.2017,

- товарная накладная №121 от 23.09.2017, счет-фактура №134 от 23.09.2017,

- товарная накладная №123 от 27.09.2017, счет-фактура №136 от 27.09.2017,

- товарная накладная №124 от 31.10.2017, счет-фактура №137 от 31.10.2017,

- товарная накладная №125 от 31.10.2017, счет-фактура №138 от 31.10.2017,

- товарная накладная №127 от 10.11.2017, счет-фактура №141 от 10.11.2017,

- товарная накладная №129 от 15.11.2017, счет-фактура №143 от 15.11.2017,

- товарная накладная №130 от 16.11.2017, счет-фактура №144 от 16.11.2017,

- товарная накладная №132 от 21.11.2017, счет-фактура №146 от 21.11.2017,

- товарная накладная №133 от 21.11.2017, счет-фактура №147 от 21.11.2017,

- товарная накладная №133 от 21.11.2017, счет-фактура №147 от 21.11.2017,

- товарная накладная №134 от 27.11.2017, счет-фактура №148 от 27.11.2017,

- товарная накладная №136 от 30.11.2017, счет-фактура №150 от 30.11.2017,

- товарная накладная №137 от 01.12.2017, счет-фактура №151 от 01.12.2017,

- товарная накладная №138 от 19.12.2017, счет-фактура №153 от 19.12.2017,

- товарная накладная №1 от 17.01.2018, счет-фактура №1 от 17.01.2018,

- товарная накладная №2 от 18.01.2018, счет-фактура №2 от 18.01.2018,

- товарная накладная №3 от 18.01.2018, счет-фактура №3 от 18.01.2018,

- товарная накладная №4 от 26.01.2018, счет-фактура №6 от 26.01.2018,

- товарная накладная №5 от 30.01.2018, счет-фактура №8 от 30.01.2018,

- товарная накладная №6 от 31.01.2018, счет-фактура №9 от 31.01.2018,

- товарная накладная №7 от 02.02.2018, счет-фактура №11 от 02.02.2018,

- товарная накладная №8 от 15.02.2018, счет-фактура №12 от 15.02.2018,

- товарная накладная №9 от 16.02.2018, счет-фактура №13 от 16.02.2018,

- товарная накладная №10 от 22.02.2018, счет-фактура №14 от 22.02.2018,

- товарная накладная №11 от 22.02.2018, счет-фактура №15 от 22.02.2018,

- товарная накладная №12 от 02.03.2018, счет-фактура №17 от 02.03.2018,

- товарная накладная №13 от 06.03.2018, счет-фактура №18 от 06.03.2018,

- товарная накладная №14 от 12.03.2018, счет-фактура №21 от 12.03.2018,

- товарная накладная №15 от 15.03.2018, счет-фактура №22 от 15.03.2018,

- товарная накладная №17 от 21.03.2018, счет-фактура №24 от 21.03.2018,

- товарная накладная №16 от 21.03.2018, счет-фактура №25 от 21.03.2018,

- товарная накладная №18 от 22.03.2018, счет-фактура №26 от 22.03.2018.

ООО «РН-Ванкор» произвело оплату поставленного товара, что подтверждается следующими платежными поручениями: платежное поручение №287 от 24.05.2017, платежное поручение №287 от 24.05.2017, платежное поручение №287 от 24.05.2017, платежное поручение №287 от 24.05.2017, платежное поручение №882 от 25.05.2017, платежное поручение №287 от 24.05.2017, платежное поручение №290 от 24.05.2017, платежное поручение №290 от 24.05.2017, платежное поручение №290 от 24.05.2017, платежное поручение №290 от 24.05.2017, платежное поручение №290 от 24.05.2017, платежное поручение №290 от 24.05.2017, платежное поручение №290 от 24.05.2017, платежное поручение №290 от 24.05.2017, платежное поручение №882 от 25.05.2017, платежное поручение №882 от 25.05.2017, платежное поручение №882 от 25.05.2017, платежное поручение №882 от 25.05.2017, платежное поручение №882 от 25.05.2017, платежное поручение №883 от 25.05.2017, платежное поручение №883 от 25.05.2017, платежное поручение №883 от 25.05.2017, платежное поручение №402 от 21.06.2017, платежное поручение №209 от 21.06.2017, платежное поручение №402 от 21.06.2017, платежное поручение №883 от 25.05.2017, платежное поручение №402 от 21.06.2017, платежное поручение №402 от 21.06.2017, платежное поручение №402 от 21.06.2017, платежное поручение №209 от 21.06.2017, платежное поручение №209 от 21.06.2017, платежное поручение №209 от 21.06.2017, платежное поручение №966 от 10.08.2017, платежное поручение №750 от 12.07.2017, платежное поручение №285 от 19.10.2017, платежное поручение №750 от 12.07.2017, платежное поручение №966 от 10.08.2017, платежное поручение №7502 от 12.07.2017, платежное поручение №750 от 12.07.2017, платежное поручение №750 от 12.07.2017, платежное поручение №750 от 12.07.2017, платежное поручение №967 от 10.08.2017, платежное поручение №966 от 12.07.2017, платежное поручение №365 от 17.08.2017, платежное поручение №365 от 17.08.2017, платежное поручение №365 от 17.08.2017, платежное поручение №967 от 10.08.2017, платежное поручение №967 от 10.08.2017, платежное поручение №967 от 10.08.2017, платежное поручение №967 от 10.08.2017, платежное поручение №280 от 17.08.2017, платежное поручение №280 от 17.08.2017, платежное поручение №280 от 17.08.2017, платежное поручение №280 от 17.08.2017, платежное поручение №697 от 10.08.2017, платежное поручение №280 от 17.08.2017, платежное поручение №280 от 17.08.2017, платежное поручение №756 от 19.09.2017, платежное поручение №284 от 19.10.2017, платежное поручение №730 от 19.09.2017, платежное поручение №285 от 19.10.2017, платежное поручение №730 от 19.09.2017, платежное поручение №730 от 19.09.2017, платежное поручение №281 от 19.10.2017, платежное поручение №730 от 19.09.2017, платежное поручение №281 от 19.10.2017, платежное поручение №285 от 19.10.2017, платежное поручение №285 от 19.10.2017, платежное поручение №284 от 19.10.2017, платежное поручение №281 от 19.10.2017, платежное поручение №281 от 19.10.2017, платежное поручение №281 от 19.10.2017, платежное поручение №284 от 19.10.2017, платежное поручение №284 от 19.10.2017, платежное поручение №293 от 19.10.2017, платежное поручение №286 от 19.10.2017, платежное поручение №285 от 19.10.2017, платежное поручение №286 от 19.10.2017, платежное поручение №286 от 19.10.2017, платежное поручение №286 от 19.10.2017, платежное поручение №322 от 19.10.2017, платежное поручение №286 от 19.10.2017, платежное поручение №286 от 19.10.2017, платежное поручение №293 от 19.10.2017, платежное поручение №297 от 19.10.2017, платежное поручение №297 от 19.10.2017, платежное поручение №294 от 19.10.2017, платежное поручение №297 от 19.10.2017, платежное поручение №297 от 19.10.2017, платежное поручение №433 от 26.12.2017, платежное поручение №433 от 26.12.2017, платежное поручение №433 от 26.12.2017, платежное поручение №433 от 26.12.2017, платежное поручение №434 от 26.12.2017, платежное поручение №434 от 26.12.2017, платежное поручение №434 от 26.12.2017, платежное поручение №434 от 26.12.2017, платежное поручение №435 от 26.12.2017, платежное поручение №435 от 26.12.2017, платежное поручение №435 от 26.12.2017, платежное поручение №435 от 26.12.2017, платежное поручение №435 от 26.12.2017, платежное поручение №369 от 23.01.2018, платежное поручение №629 от 23.01.2018, платежное поручение №913 от 25.01.2018, платежное поручение №77 от 21.03.2018, платежное поручение №77 от 21.03.2018, платежное поручение №77 от 21.03.2018, платежное поручение №77 от 21.03.2018, платежное поручение №78 от 21.03.2018, платежное поручение №78 от 21.03.2018, платежное поручение №78 от 21.03.2018, платежное поручение №965 от 22.03.2018, платежное поручение №965 от 22.03.2018, платежное поручение №965 от 22.03.2018, платежное поручение №965 от 22.03.2018, платежное поручение №654 от 29.05.2018, платежное поручение №654 от 29.05.2018, платежное поручение №654 от 29.05.2018, платежное поручение №654 от 29.05.2018, платежное поручение №654 от 29.05.2018, платежное поручение №655 от 29.05.2018, платежное поручение №655 от 29.05.2018.

Претензиями от 27.06.2017 исх. № РНВ-26030 и от 21.11.2017 № РНВ-46325 ООО «РН-Ванкор» потребовало от ООО ТД «Метакон» восполнить недопоставку товара и уплатить неустойку за просрочку исполнения обязательства.

В соответствии с ответами на претензии (письма от 30.06.2017 исх. № 271 и от 28.11.2017 исх. № 463) ответчик требования истца отклонил, мотивируя отказ тем, что при заключении дополнительного соглашения от 13.04.2017 к договору поставки стороны подписали новую редакцию спецификации, что, по мнению ответчика, является основанием для нового исчисления сроков поставки товара (который исчисляется с даты подписания сторонами спецификации к договору, то есть с 13.04.2017, а не 30.12.2016).

На основании пункта 7.3 договора ООО «РН-Ванкор» начислило неустойку в размере 30 393 119 руб. 29 коп. за период с 31.03.2017 по 27.12.2017.

Таким образом, в связи с изложенным, ООО «РН-Ванкор» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с настоящим иском.

ООО ТД «Метакон» неоднократно обращалось к ООО «РН-Ванкор» с претензиями об оплате поставленного товара (от 15.05.2017 № 186, от 23.05.2017 № 209, от 27.06.2017 № 266 и от 10.07.2018 № 280).

В связи с нарушением сроков оплаты товара в рамках встречного иска ООО ТД «Метакон» заявлено требование о взыскании 4 518 155 руб. 57 коп. неустойки.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в том числе, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Из материалов дела следует, что правоотношения сторон возникли из заключенного между сторонами договора поставки от 15.12.2016 № В060316/F9YFД, отношения по которому регулируются параграфами 1, 3 главы 30 ГК РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В силу статьи 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Как следует из положений статьи 508 ГК РФ, в случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, то товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота. Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т.п.). Досрочная поставка товаров может производиться с согласия покупателя. Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.

По условиям пунктов 2 и 3 статьи 509 ГК РФ, поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя. В случае, когда договором поставки предусмотрено право покупателя давать поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям (отгрузочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров осуществляется поставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке. Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем поставщику определяются договором. Если срок направления отгрузочной разнарядки договором не предусмотрен, она должна быть направлена поставщику не позднее чем за тридцать дней до наступления периода поставки.

С учетом положений пунктов 1, 2 статьи 510 ГК РФ, доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях. Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (выборка товаров).

Статьей 513 ГК РФ установлено, что покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки. Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота. Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

На основании пункта 4.1 договора поставщик обязуется передать товар (обеспечить передачу товара) по договору в месте передачи товара (далее по тексту – место поставки), в порядке и в сроки, указанные в спецификациях.

В спецификации ММ № 1012344456 стороны согласовали срок поставки товара – 90 или 180 дней с даты подписания спецификации, с правом досрочной поставки.

Факт передачи товара ответчику и его стоимость в сумме 124 455 502 руб. 47 коп. подтверждается следующими первичными документами:

- товарная накладная №10 от 09.03.2017, счет-фактура №11 от 09.03.2017,

- товарная накладная №11 от 15.03.2017, счет-фактура №12 от 15.03.2017,

- товарная накладная №12 от 20.03.2017, счет-фактура №15 от 15.03.2017,

- товарная накладная №13 от 22.03.2017, счет-фактура №16 от 22.03.2017,

- товарная накладная №14 от 24.03.2017, счет-фактура №17 от 24.03.2017,

- товарная накладная №15 от 27.03.2017, счет-фактура №18 от 27.03.2017,

- товарная накладная №16 от 29.03.2017, счет-фактура №19 от 29.03.2017,

- товарная накладная №18 от 31.03.2017, счет-фактура №21 от 31.03.2017,

- товарная накладная №19 от 04.04.2017, счет-фактура №23 от 04.04.2017,

- товарная накладная №20 от 06.04.2017, счет-фактура №24 от 06.04.2017,

- товарная накладная №21 от 07.04.2017, счет-фактура №25 от 07.04.2017,

- товарная накладная №22 от 10.04.2017, счет-фактура №26 от 10.04.2017,

- товарная накладная №23 от 10.04.2017, счет-фактура №27 от 10.04.2017,

- товарная накладная №27 от 12.04.2017, счет-фактура №31 от 12.04.2017,

- товарная накладная №28 от 12.04.2017, счет-фактура №32 от 13.04.2017,

- товарная накладная №29 от 14.04.2017, счет-фактура №33 от 14.04.2017,

- товарная накладная №30 от 17.04.2017, счет-фактура №35 от 17.04.2017,

- товарная накладная №31 от 17.04.2017, счет-фактура №36 от 17.04.2017,

- товарная накладная №32 от 19.04.2017, счет-фактура №37 от 19.04.2017,

- товарная накладная №33 от 21.04.2017, счет-фактура №38 от 21.04.2017,

- товарная накладная №34 от 21.04.2017, счет-фактура №39 от 21.04.2017,

- товарная накладная №35 от 24.04.2017, счет-фактура №40 от 24.04.2017,

- товарная накладная №36 от 24.04.2017, счет-фактура №41 от 24.04.2017,

- товарная накладная №41 от 26.04.2017, счет-фактура №46 от 26.04.2017,

- товарная накладная №42 от 27.04.2017, счет-фактура №47 от 27.04.2017,

- товарная накладная №43 от 27.04.2017, счет-фактура №48 от 27.04.2017,

- товарная накладная №44 от 28.04.2017, счет-фактура №49 от 28.04.2017,

- товарная накладная №45 от 28.04.2017, счет-фактура №50 от 28.04.2017,

- товарная накладная №46 от 03.05.2017, счет-фактура №52 от 03.05.2017,

- товарная накладная №47 от 03.05.2017, счет-фактура №53 от 03.05.2017,

- товарная накладная №49 от 04.05.2017, счет-фактура №56 от 04.05.2017,

- товарная накладная №50 от 05.05.2017, счет-фактура №57 от 05.05.2017,

- товарная накладная №51 от 10.05.2017, счет-фактура №58 от 10.05.2017,

- товарная накладная №52 от 10.05.2017, счет-фактура №59 от 10.05.2017,

- товарная накладная №53 от 11.05.2017, счет-фактура №60 от 11.05.2017,

- товарная накладная №54 от 11.05.2017, счет-фактура №61 от 11.05.2017,

- товарная накладная №55 от 12.05.2017, счет-фактура №62 от 12.05.2017,

- товарная накладная №56 от 12.05.2017, счет-фактура №63 от 12.05.2017,

- товарная накладная №57 от 15.05.2017, счет-фактура №65 от 15.05.2017,

- товарная накладная №58 от 22.05.2017, счет-фактура №66 от 22.05.2017,

- товарная накладная №59 от 22.05.2017, счет-фактура №67 от 22.05.2017,

- товарная накладная №60 от 23.05.2017, счет-фактура №68 от 23.05.2017,

- товарная накладная №61 от 24.05.2017, счет-фактура №69 от 24.05.2017,

- товарная накладная №62 от 26.05.2017, счет-фактура №70 от 26.05.2017,

- товарная накладная №63 от 29.05.2017, счет-фактура №71 от 29.05.2017,

- товарная накладная №64 от 30.05.2017, счет-фактура №72 от 30.05.2017,

- товарная накладная №65 от 01.06.2017, счет-фактура №74 от 01.06.2017,

- товарная накладная №66 от 02.06.2017, счет-фактура №75 от 02.06.2017,

- товарная накладная №67 от 05.06.2017, счет-фактура №76 от 05.06.2017,

- товарная накладная №68 от 05.06.2017, счет-фактура №77 о т 05.06.2017,

- товарная накладная №70 от 09.06.2017, счет-фактура №79 от 09.06.2017,

- товарная накладная №71 от 09.06.2017, счет-фактура №80 от 09.06.2017,

- товарная накладная №72 от 10.06.2017, счет-фактура №81 от 10.06.2017,

- товарная накладная №73 от 13.06.2017, счет-фактура №82 от 13.06.2017,

- товарная накладная №74 от 13.06.2017, счет-фактура №83 от 13.06.2017,

- товарная накладная №75 от 15.06.2017, счет-фактура №84 от 15.06.2017,

- товарная накладная №77 от 21.06.2017, счет-фактура №86 от 21.06.2017,

- товарная накладная №79 от 23.06.2017, счет-фактура №88 от 23.06.2017,

- товарная накладная №80 от 23.06.2017, счет-фактура №89 от 23.06.2017,

- товарная накладная №81 от 26.06.2017, счет-фактура №90 от 26.06.2017,

- товарная накладная №82 от 27.06.2017, счет-фактура №91 от 27.06.2017,

- товарная накладная №83 от 30.06.2017, счет-фактура №92 от 30.06.2017,

- товарная накладная №84 от 30.06.2017, счет-фактура №93 от 30.06.2017,

- товарная накладная №85 от 03.07.2017, счет-фактура №95 от 03.07.2017,

- товарная накладная №86 от 05.07.2017, счет-фактура №96 от 05.07.2017,

- товарная накладная №87 от 07.07.2017, счет-фактура №97 от 07.07.2017,

- товарная накладная №88 от 08.07.2017, счет-фактура №98 от 08.07.2017,

- товарная накладная №89 от 10.07.2017, счет-фактура №99 от 10.07.2017,

- товарная накладная №90 от 11.07.2017, счет-фактура №100 от 11.07.2017,

- товарная накладная №91 от 13.07.2017, счет-фактура №101 от 13.07.2017,

- товарная накладная №92 от 14.07.2017, счет-фактура №102 от 14.07.2017,

- товарная накладная №93 от 17.07.2017, счет-фактура №103 от 17.07.2017,

- товарная накладная №94 от 17.07.2017, счет-фактура №104 от 17.07.2017,

- товарная накладная №96 от 31.07.2017, счет-фактура №106 от 31.07.2017,

- товарная накладная №97 от 01.08.2017, счет-фактура №108 от 01.08.2017,

- товарная накладная №98 от 02.08.2017, счет-фактура №109 от 02.08.2017,

- товарная накладная №100 от 07.08.2017, счет-фактура №111 от 07.08.2017,

- товарная накладная №101 от 10.08.2017, счет-фактура №112 от 10.08.2017,

- товарная накладная №102 от 11.08.2017, счет-фактура №113 от 11.08.2017,

- товарная накладная №104 от 16.08.2017, счет-фактура №115 от 16.08.2017,

- товарная накладная №105 от 17.08.2017, счет-фактура №116 от 17.08.2017,

- товарная накладная №109 от 30.08.2017, счет-фактура №120 от 30.08.2017,

- товарная накладная №110 от 30.08.2017, счет-фактура №121 от 30.08.2017,

- товарная накладная №111 от 30.08.2017, счет-фактура №122 от 30.08.2017,

- товарная накладная №112 от 31.08.2017, счет-фактура №123 от 31.08.2017,

- товарная накладная №113 от 01.09.2017, счет-фактура №125 от 01.09.2017,

- товарная накладная №116 от 04.09.2017, счет-фактура №129 от 04.09.2017,

- товарная накладная №117 от 09.09.2017, счет-фактура №130 от 09.09.2017,

- товарная накладная №118 от 12.09.2017, счет-фактура №131 от 12.09.2017,

- товарная накладная №121 от 23.09.2017, счет-фактура №134 от 23.09.2017,

- товарная накладная №123 от 27.09.2017, счет-фактура №136 от 27.09.2017,

- товарная накладная №124 от 31.10.2017, счет-фактура №137 от 31.10.2017,

- товарная накладная №125 от 31.10.2017, счет-фактура №138 от 31.10.2017,

- товарная накладная №127 от 10.11.2017, счет-фактура №141 от 10.11.2017,

- товарная накладная №129 от 15.11.2017, счет-фактура №143 от 15.11.2017,

- товарная накладная №130 от 16.11.2017, счет-фактура №144 от 16.11.2017,

- товарная накладная №132 от 21.11.2017, счет-фактура №146 от 21.11.2017,

- товарная накладная №133 от 21.11.2017, счет-фактура №147 от 21.11.2017,

- товарная накладная №133 от 21.11.2017, счет-фактура №147 от 21.11.2017,

- товарная накладная №134 от 27.11.2017, счет-фактура №148 от 27.11.2017,

- товарная накладная №136 от 30.11.2017, счет-фактура №150 от 30.11.2017,

- товарная накладная №137 от 01.12.2017, счет-фактура №151 от 01.12.2017,

- товарная накладная №138 от 19.12.2017, счет-фактура №153 от 19.12.2017,

- товарная накладная №1 от 17.01.2018, счет-фактура №1 от 17.01.2018,

- товарная накладная №2 от 18.01.2018, счет-фактура №2 от 18.01.2018,

- товарная накладная №3 от 18.01.2018, счет-фактура №3 от 18.01.2018,

- товарная накладная №4 от 26.01.2018, счет-фактура №6 от 26.01.2018,

- товарная накладная №5 от 30.01.2018, счет-фактура №8 от 30.01.2018,

- товарная накладная №6 от 31.01.2018, счет-фактура №9 от 31.01.2018,

- товарная накладная №7 от 02.02.2018, счет-фактура №11 от 02.02.2018,

- товарная накладная №8 от 15.02.2018, счет-фактура №12 от 15.02.2018,

- товарная накладная №9 от 16.02.2018, счет-фактура №13 от 16.02.2018,

- товарная накладная №10 от 22.02.2018, счет-фактура №14 от 22.02.2018,

- товарная накладная №11 от 22.02.2018, счет-фактура №15 от 22.02.2018,

- товарная накладная №12 от 02.03.2018, счет-фактура №17 от 02.03.2018,

- товарная накладная №13 от 06.03.2018, счет-фактура №18 от 06.03.2018,

- товарная накладная №14 от 12.03.2018, счет-фактура №21 от 12.03.2018,

- товарная накладная №15 от 15.03.2018, счет-фактура №22 от 15.03.2018,

- товарная накладная №17 от 21.03.2018, счет-фактура №24 от 21.03.2018,

- товарная накладная №16 от 21.03.2018, счет-фактура №25 от 21.03.2018,

- товарная накладная №18 от 22.03.2018, счет-фактура №26 от 22.03.2018.

Ссылаясь на нарушение ответчиком сроков поставки товара, ООО «РН-Ванкор» начислило неустойку в размере 30 393 119 руб. 29 коп. за общий период с 31.03.2017 по 27.12.2017.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании статьи 521 ГК РФ установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.

Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательства предусмотрена пунктом 7.3 договора, по условиям которого за нарушение сроков поставки товара поставщик уплачивает покупателю пени в размере 0,1 % стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.

Представленный в материалы дела расчет неустойки проверен судом, произведен истцом не верно, поскольку истец неправильно определил периоды начисления неустойки по некоторым товарным накладным.

При этом верный расчет будет следующим:

- с 31.03.2017 по 31.03.2017: 1 859 999,9 * 0,1% * 1 = 1 860

- с 31.03.2017 по 03.04.2017: 1 487 999,92 * 0,1% * 4 = 5 952

- с 31.03.2017 по 04.04.2017: 1 487 999,92 * 0,1% * 5 = 7 440

- с 31.03.2017 по 10.04.2017: 929 999 * 0,1% * 11 = 10 230

- с 31.03.2017 по 10.04.2017: 472 500 * 0,1% * 11 = 5 197,50

- с 31.03.2017 по 12.04.2017: 135 000 * 0,1% * 13 = 1 755

- с 31.03.2017 по 17.04.2017: 67 500 * 0,1% *18 = 1 215

- с 31.03.2017 по 21.04.2017: 67 500 * 0,1% * 22 = 1 485

- с 31.03.2017 по 19.04.2017: 337 500 * 0,1% * 20 = 6 750

- с 31.03.2017 по 11.05.2017: 135 000 * 0,1% * 42 = 5 670

- с 31.03.2017 по 15.05.2017: 270 000 * 0,1% * 46 = 12 420

- с 31.03.2017 по 16.05.2017: 202 500 * 0,1% * 47 = 9 517,50

- с 31.03.2017 по 25.05.2017: 1 147 500 * 0,1% * 56 = 64 260

- с 31.03.2017 по 29.05.2017: 540 000 * 0,1% * 60 = 32 400

- с 31.03.2017 по 29.05.2017: 270 000 * 0,1% * 60 = 16 200

- с 31.03.2017 по 01.06.2017: 135 000 * 0,1% * 63 = 8 505

- с 31.03.2017 по 02.06.2017: 202 500 * 0,1% * 64 = 12 960

- с 31.03.2017 по 05.06.2017: 202 500 * 0,1% * 67 = 13 567,50

- с 31.03.2017 по 05.06.2017: 202 500 * 0,1% * 67 = 13 567,50

- с 31.03.2017 по 13.06.2017: 202 500 * 0,1% * 75 = 15 187,50

- с 31.03.2017 по 13.06.2017: 135 000 * 0,1% * 75 = 10 125

- с 31.03.2017 по 13.06.2017: 337 500 * 0,1% * 75 = 25 312,50

- с 31.03.2017 по 16.06.2017: 202 500 * 0,1% * 78 = 15 795

- с 31.03.2017 по 07.07.2017: 337 500 * 0,1% * 99 = 33 412,50

- с 31.03.2017 по 21.06.2017: 67 500 * 0,1% * 83 = 5 602,50

- с 31.03.2017 по 14.07.2017: 810 000 * 0,1% * 106 = 85 860

- с 31.03.2017 по 14.07.2017: 540 000 * 0,1% * 106 = 57 240

- с 31.03.2017 по 19.07.2017: 810 000 * 0,1% * 111 = 89 910

- с 31.03.2017 по 24.07.2017: 810 000 * 0,1% * 116 = 93 960

- с 31.03.2017 по 13.04.2017: 613 899,97 * 0,1% * 14 = 8 594,60

- с 31.03.2017 по 12.04.2017: 263 099,99 * 0,1% * 13 = 3 420,30

- с 31.03.2017 по 17.04.2017: 175 399,99 * 0,1% * 18 = 3 157,20

- с 31.03.2017 по 21.04.2017: 613 899,97 * 0,1% * 22 = 13 505,80

- с 31.03.2017 по 19.04.2017: 263 099,99 * 0,1% * 20 = 5 262

- с 31.03.2017 по 25.04.2017: 789 299,96 * 0,1% * 26 = 20 521,80

- с 31.03.2017 по 25.04.2017: 701 599,96 * 0,1% * 26 = 18 241,60

- с 31.03.2017 по 02.05.2017: 613 899,97 * 0,1% * 33 = 20 258,70

- с 31.03.2017 по 04.05.2017: 526 199,97 * 0,1% * 35 = 18 417

- с 31.03.2017 по 03.05.2017: 350 799,98 * 0,1% * 34 = 11 927,20

- с 31.03.2017 по 11.05.2017: 263 099,99 * 0,1% * 42 = 11 050,20

- с 31.03.2017 по 13.05.2017: 175 399,99 * 0,1% * 44 = 7 717,60

- с 31.03.2017 по 15.05.2017: 87 700 * 0,1% * 46 = 4 034,20

- с 31.03.2017 по 15.05.2017: 263 099,99 * 0,1% * 46 = 12 102,60

- с 31.03.2017 по 16.05.2017: 87 700 * 0,1% * 47 = 4 121,90

- с 31.03.2017 по 15.05.2017: 175 399,99 * 0,1% * 46 = 8 068,40

- с 31.03.2017 по 11.05.2017: 263 099,99 * 0,1% * 42 = 11 050,20

- с 31.03.2017 по 18.05.2017: 175 399,99 * 0,1% * 49 = 8 594,60

- с 31.03.2017 по 29.05.2017: 175 399,99 * 0,1% * 60 = 10 524

- с 31.03.2017 по 29.05.2017: 175 399,99 * 0,1% * 60 = 10 524

- с 31.03.2017 по 13.06.2017: 789 299,96 * 0,1% * 75 = 59 197,50

- с 31.03.2017 по 27.06.2017: 350 799,98 * 0,1% * 89 = 31 221,20

- с 31.03.2017 по 03.07.2017: 175 399,99 * 0,1% * 95 = 16 663

- с 31.03.2017 по 07.07.2017: 175 399,99 * 0,1% * 99 = 17 364,60

- с 31.03.2017 по 21.06.2017: 263 099,99 * 0,1% * 83 = 21 837,30

- с 31.03.2017 по 12.07.2017: 1 227 799,94 * 0,1% * 104 = 127 691,19

- с 31.03.2017 по 11.07.2017: 438 499,98 * 0,1% * 103 = 45 165,50

- с 31.03.2017 по 14.07.2017: 701 599,96 * 0,1% * 106 = 74 369,60

- с 31.03.2017 по 14.07.2017: 1 140 099,94 * 0,1% * 106 = 120 850,59

- с 31.03.2017 по 19.07.2017: 876 999,95 * 0,1% * 111 = 97 346,99

- с 31.03.2017 по 21.07.2017: 1 666 299,91 * 0,1% * 113 = 188 291,89

- с 31.03.2017 по 24.07.2017: 789 299,96 * 0,1% * 116 = 91 558,80

- с 31.03.2017 по 05.09.2017: 87 699,97 * 0,1% * 159 = 13 944,30

- с 31.03.2017 по 10.04.2017: 390 000,03 * 0,1% * 11 = 4 290

- с 31.03.2017 по 14.04.2017: 1 755 000,14 * 0,1% * 15 = 26 325

- с 31.03.2017 по 17.04.2017: 1 755 000,14 * 0,1% * 18 = 31 590

- с 31.03.2017 по 10.04.2017: 1 755 000, 14 * 0,1% * 11 = 19 305

- с 31.03.2017 по 12.04.2017: 390 000,03 * 0,1% * 13 = 5 070

- с 31.03.2017 по 17.04.2017: 780 000,06 * 0,1% * 18 = 14 040

- с 31.03.2017 по 24.04.2017: 650 000,04 * 0,1% * 25 = 16 250

- с 31.03.2017 по 03.04.2017: 344 399,99 * 0,1% * 4 = 1 377,60

- с 31.03.2017 по 04.04.2017: 344 399,99 * 0,1% * 5 = 1 722

- с 31.03.2017 по 13.04.2017: 1 033 199,98 * 0,1% * 14 = 14 464,80

- с 31.03.2017 по 12.04.2017: 947 099,98 * 0,1% * 13 = 12 312,30

- с 31.03.2017 по 17.04.2017: 688 799,98 * 0,1% * 18 = 12 398,40

- с 31.03.2017 по 21.04.2017: 602 699,99 * 0,1% * 22 = 13 259,40

- с 31.03.2017 по 19.04.2017: 947 099,98 * 0,1% * 20 = 18 942

- с 31.03.2017 по 25.04.2017: 860 999,98 * 0,1% * 26 = 22 386

- с 31.03.2017 по 25.04.2017: 947 099,98 * 0,1% * 26 = 24 624,60

- с 31.03.2017 по 02.05.2017: 1 033 199,98 * 0,1% * 33 = 34 095,60

- с 31.03.2017 по 04.05.2017: 1 119 299,97 * 0,1% * 35 = 39 175,50

- с 31.03.2017 по 10.05.2017: 1 033 199,98 * 0,1% * 41 = 42 361,20

- с 31.03.2017 по 03.05.2017: 860 999,98 * 0,1% * 34 = 29 274

- с 31.03.2017 по 11.05.2017: 1 033 199,98 * 0,1% * 42 = 43 394,40

- с 31.03.2017 по 13.05.2017: 1 119 299,97 * 0,1% * 44 = 49 249,20

- с 31.03.2017 по 15.05.2017: 688 799,98 * 0,1% * 46 = 31 684,80

- с 31.03.2017 по 15.05.2017: 1 033 199,98 * 0,1% * 46 = 47 527,20

- с 31.03.2017 по 16.05.2017: 258 299,99 * 0,1% * 47 = 12 140,10

- с 31.03.2017 по 16.05.2017: 1 205 399,97 * 0,1% * 47 = 56 653,80

- с 31.03.2017 по 15.05.2017: 1 463 699,97 * 0,1% * 46 = 67 330,20

- с 31.03.2017 по 11.05.2017: 602 699,98 * 0,1% * 42 = 25 313,40

- с 31.03.2017 по 02.06.2017: 175 399,99 * 0,1% * 64 = 11 225,60

- с 29.06.2017 по 03.07.2017: 1 300 000,1 * 0,1% * 5 = 6 500

- с 29.06.2017 по 20.10.2017: 520 000,04 * 0,1% * 114 = 59 280,01

- с 29.06.2017 по 07.11.2017: 1 755 000,14 * 0,1% * 132 = 231 660,02

- с 29.06.2017 по 15.11.2017: 1 755 000,14 * 0,1% * 140 = 245 700,02

- с 29.06.2017 по 20.11.2017: 1 755 000,14 * 0,1% * 145 = 254 475,02

- с 29.06.2017 по 24.11.2017: 1 755 000,14 * 0,1% * 149 = 261 495,02

- с 29.06.2017 по 04.12.2017: 1 820 000,14 * 0,1% * 159 = 289 380,02

- с 29.06.2017 по 05.12.2017: 1 755 000,14 * 0,1% * 160 =280 800,02

- с 29.06.2017 по 26.12.2017: 390 000,03 * 0,1% * 181 = 70 590,01

- с 29.06.2017 по 11.07.2017: 1 755 000 * 0,1% * 13 = 22 815

- с 29.06.2017 по 14.07.2017: 260 000,02 * 0,1% * 16 = 4 160

- с 29.06.2017 по 17.07.2017: 1 755 000,14 * 0,1% * 19 = 33 345

- с 29.06.2017 по 03.07.2017: 520 000,04 * 0,1% * 5 = 2 600

- с 29.06.2017 по 03.08.2017: 1 755 000,14 * 0,1% * 36 = 63 180,01

- с 29.06.2017 по 08.08.2017: 1 820 000,14 * 0,1% * 41 = 74 620,01

- с 29.06.2017 по 07.08.2017: 1 755 000,14 * 0,1% * 40 = 70 200,01

- с 29.06.2017 по 11.07.2017: 1 300 000,1 * 0,1% * 13 = 16 900

- с 29.06.2017 по 10.08.2017: 1 755 000,14 * 0,1% * 43 = 75 465,01

- с 29.06.2017 по 15.08.2107: 1 820 000,14 * 0,1% * 48 = 87 360,01

- с 29.06.2017 по 14.08.2017: 1 755 000,14 * 0,1% * 47 = 82 485,01

- с 29.06.2017 по 07.07.2017: 975 000,08 * 0,1% * 9 = 8 775

- с 29.06.2017 по 21.08.2017: 1 560 000,12 * 0,1% * 54 = 84 240,01

- с 29.06.2017 по 21.08.2017: 1 820 000,14 * 0,1% * 54 = 98 280,01

- с 29.06.2017 по 04.09.2017: 1 820 000,14 * 0,1% * 68 = 123 760,01

- с 29.06.2017 по 03.07.2017: 1 300 000,1 * 0,1% * 5 = 6 500

- с 29.06.2017 по 04.09.2017: 1 755 000,14 * 0,1% * 68 = 119 340,01

- с 29.06.2017 по 05.09.2017: 1 755 000,14 * 0,1% * 69 = 121 095,01

- с 29.06.2017 по 04.09.2017: 1 755 000,14 * 0,1% * 68 = 119 340,01

- с 29.06.2017 по 12.07.2017: 520 000,04 * 0,1% * 14 = 7 280

- с 29.06.2017 по 05.09.2017: 1 690 000,13 * 0,1% * 69 = 116 610,01

- с 29.06.2017 по 09.10.2017: 1 040 000,08 * 0,1% * 103 = 107 120,01

- с 29.06.2017 по 12.10.2017: 1 040 000,08 * 0,1% * 106 = 110 240,01

- с 29.06.2017 по 03.07.2017: 1 033 199,98 * 0,1% * 5 = 5 166

- с 29.06.2017 по 03.07.2017: 430 499,99 * 0,1% * 5 = 2 152,50

- с 29.06.2017 по 03.07.2017: 258 299,99 * 0,1% * 5 = 1 291,50

- с 29.06.2017 по 07.07.2017: 258 299,99 * 0,1% * 9 = 2 324,70

- с 29.06.2017 по 09.10.2017: 688 799,98 * 0,1% * 103 = 70 946,40

- с 29.06.2017 по 12.10.2017: 688 799,98 * 0,1% * 106 = 73 012,80

- с 29.06.2017 по 20.10.2017: 1 033 199,98 * 0,1% * 114 = 117 784,80

- с 29.06.2017 по 27.10.2017: 1 721 999,96 * 0,1% * 121 = 208 362

- с 29.06.2017 по 02.11.2017: 1 721 999,96 * 0,1% * 127 = 218 694

- с 29.06.2017 по 03.11.2017: 1 721 999,96 * 0,1% * 128 = 220 416

- с 29.06.2017 по 22.11.2017: 1 721 999,96 * 0,1% * 147 = 253 133,99

- с 29.06.2017 по 27.11.2017: 1 721 999,96 * 0,1% * 152 = 261 743,99

- с 29.06.2017 по 07.12.2017: 1 721 999,96 * 0,1% * 162 = 278 963,99

- с 29.06.2017 по 26.12.2017: 1 291 499,97 *0,1% * 181 = 233 761,50

- с 29.06.2017 по 27.12.2017: 124 455 502,47 * 0,1% * 182 = 22 650 901,45

- с 29.06.2017 по 03.07.2017: 1 755 000,14 * 0,1% * 5 = 8 775.

Всего размер неустойки составит 30 387 419 руб. 37 коп.

При этом довод ответчика, что истцом неверно определен период просрочки по некоторым товарным накладным, без учета спецификации к дополнительному соглашению от 13.04.2017, сдвигающему сроки поставки, отклоняется судом по следующим основаниям.

В силу пункта 1 статьи 421 ГК РФ юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Согласно пункту 1 статьи 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной (пункт 2 статьи 432 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 435 ГК РФ офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определено и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора. Таким образом, акцепт возможен лишь при наличии оферты.

Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом. Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой (статья 443 ГК РФ).

Как следует из материалов дела, договор поставки заключался по результатам закупочных процедур.

Положение истца о закупке товаров, работ, услуг № П2-08 Р-0019 в пункте 10.5.1 предусматривает, что место, условия и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, а также форма, сроки и порядок их оплаты должны быть указаны в документации о закупке.

Для истца срок поставки имел существенное значение и являлся одним из критериев для определения поставщика.

В письме от 14.12.2016 исх.№ 493 ответчик уведомляет о готовности поставить товар согласно извещению в первом квартале 2017.

Письмом от 15.12.206 исх.№ 31386/РНВ истец указал, что поставка товара необходима в срок – декабрь 2016. Указанным письмом также регламентированы сроки оплаты поставленного товара, соответствующие первоначальной редакции пункта 6.1 договора поставки.

В письме от 21.12.2016 исх.№ 32291/РНВ истец указывает,  что предлагаемый ответчиком срок поставки февраль-июнь 2017 срывает проведение монтажных работ нефтепровода, поэтому необходимо изготовить и отгрузить товар в срок не позднее января-марта 2017 года.

Ответчик письмом от 23.12.2016 исх.№ 516 поясняет, что соблюсти указанные сроки невозможно, реальные сроки поставки с февраля 2017 года по май 2017 года.

В письме от 11.01.2017 исх.№ РНВ-485 истец указывает на требуемый график и сроки поставок – март 2017 года.

Договор поставки и спецификация к нему подписаны 30.12.2017 года с указанием сроков поставки, исходя из которых истцом рассчитана неустойка за просрочку поставки товара.

Письмом от 31.03.2017 исх. № 088 ООО ТД «Метакон» уведомило покупателя о том, что поставщик с 01.08.2016 включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и в соответствии с требованиями пункта 14(3) постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» потребовало внести в договор поставки изменения в сроки оплаты товара – не более 30 с даты передачи товара в пункте назначения и получения покупателем документов, указанных в пункте 3.6 договора, включая оригинал счета-фактуры и оригинал накладной (ТОРГ-12) на поставленный товар.

13.04.2017 ООО «РН-Ванкор» (покупатель) и ООО ТД «Метакон» (поставщик) подписано дополнительное соглашение к договору поставки от 15.12.2016 № В060316/F9YFД, согласно которому изложили пункт 6.1 договора в следующей редакции:

«Оплата за поставленный товар осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета покупателя на расчетный счет поставщика в течение 30 календарных дней с даты передачи товара в пункте назначения и получения покупателем документов, указанных в пункте 3.6 договора, включая оригинал счета-фактуры и оригинал накладной (ТОРГ-12) на поставленный товар.

В случае досрочной поставки товара с согласия покупателя и приемки товара грузополучателем/получателем оплата за поставленный товар осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета покупателя на расчетный счет поставщика в течение 30 календарных дней с даты начала срока поставки (периода поставки) указанной партии товара в пункт назначения в соответствии с графиком поставки, указанном в соответствующей спецификации и получения покупателем документов, указанных в пункте 3.6 договора, включая оригинал счета-фактуры. Покупатель оставляет за собой право произвести оплату товара досрочно».

Пунктом 3 дополнительного соглашения установлено, что остальные условия договора и приложения к договору, незатронутые настоящим дополнительным соглашением, останутся неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

Учитывая переписку сторон и условия дополнительного соглашения к договору поставки, суд приходит к выводу, что при подписании дополнительного соглашения от 13.04.2017 и спецификации к нему, у ООО «РН-Ванкор» отсутствовало намерение изменения сроков поставки. В ходе переписки и до подписания дополнительного соглашения истец неоднократно уведомлял ответчика о нарушении сроков поставки и необходимости их соблюдения.

С учетом изложенного, довод ответчика об изменении сторонами сроков поставки товара путем подписания дополнительного соглашения от 13.04.2017 и спецификации ММ № 1012344456 в новой редакции, отклоняется судом.

Вместе с тем ответчик заявил о снижении размера неустойки в силу явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.

В силу статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

С учетом разъяснений, данных в пункте 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление), если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Пунктом 73 Постановления установлено, что бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

Согласно пункту 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период. Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России.

Снижение неустойки ниже однократной учетной ставки Банка России на основании соответствующего заявления ответчика допускается лишь в экстраординарных случаях, когда убытки кредитора компенсируются за счет того, что размер платы за пользование денежными средствами, предусмотренный условиями обязательства (заем, кредит, коммерческий кредит), значительно превышает обычно взимаемые в подобных обстоятельствах проценты.

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданский кодекс Российской Федерации предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ) (пункт 75 Постановления).

Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон.

В силу свободы договора участники гражданского оборота по собственному усмотрению приобретают и реализуют свои гражданские права и обязанности (статья 421 ГК РФ). Доказательств, свидетельствующих о наличии несогласия ответчика с условиями заключенного договора в силу их кабальности, либо оспаривания пунктов договора о размере неустойки, установленной по обоюдному согласию сторон (без разногласий), материалы дела не содержат.

Судом установлено, что указанный в договоре поставки размер пени (0,1 %) является одинаковым для каждой из сторон (пункты 7.2 и 7.3 договора).

Размер неустойки – 0,1% за каждый день просрочки не является чрезмерным и завышенным, считается обычно принятым в деловом обороте, соответствует средней процентной ставке за необеспеченный банковский кредит, каких-либо доказательств несоразмерности заявленного размера неустойки последствиям нарушения обязательства, ответчиком в обоснование соответствующего ходатайства суду не представлено.

Необоснованное уменьшение пени судами с экономической точки зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных должников к неплатежам и вызывать крайне негативные макроэкономические последствия.

Приведенные ответчиком доводы в обоснование заявленного ходатайства, по мнению суда, не могут быть признаны достаточными основаниями для снижения размера пени, поскольку такое уменьшение не побуждает ответчика к своевременному исполнению обязательств. В данном случае у истца, не получившего в срок товар, затянулись сроки строительства. При этом даже с учетом максимальных сроков поставки (июнь 2017 года) до настоящего времени ответчиком поставка не произведена, доказательств обратного суду не представлено.

Учитывая вышеизложенное, рассмотрев материалы дела, ходатайство ответчика об уменьшении пени, суд пришел к выводу о том, что ответчик не представил доказательств того, что возможный размер убытков истца, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленных пени и размер пени явно несоразмерен последствиям нарушения ответчиком своих обязательств. При таких обстоятельствах, требование ООО «РН-Ванкор» о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки товара подлежит частичному удовлетворению, в размере 30 387 419 руб. 37 коп.

В рамках встречного иска ООО ТД «Метакон» заявлено требование о взыскании 4 518 155 руб. 57 коп. неустойки за нарушение сроков оплаты поставленного товара.

Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательства предусмотрена пунктом 7.2 договора, согласно которому в случае просрочки оплаты поставленного по договору товара покупатель уплачивает поставщику пени в размере 0,1 % просроченной суммы за каждый день просрочки.

Представленный в материалы дела расчет неустойки проверен судом, произведен истцом по встречному иску верно, с учетом фактических обстоятельств дела, арифметика расчета неустойки ответчиком не оспорена.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из положений части 3.1 статьи 70 АПК РФ следует, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В связи с изложенным, требование ООО ТД «Метакон» о взыскании 4 518 155 руб. 57 коп. неустойки обосновано и подлежит удовлетворению в полном объеме.

При обращении в арбитражный суд с первоначальным иском ООО «РН-Ванкор» уплачена государственная пошлина в размере 178 395 руб., что подтверждается платежным поручением от 29.01.2018 № 53.

На основании статьи 110 АПК РФ, с учетом частичного удовлетворения исковых требований, расходы по уплате государственной пошлины в размере 174 933 руб. 19 коп. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии со статьей 104 АПК РФ, статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина в размере 3 429 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

При подаче встречного иска ООО ТД «Метакон» уплатило государственную пошлину в размере 54 503 руб. по платежному поручению от 01.06.2018 № 204.

Согласно положениям статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины в размере 45 591 руб. относятся на ответчика по встречному иску.

Государственная пошлина в размере 8 912 руб. подлежит возврату ООО ТД «Метакон» из федерального бюджета.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

Первоначальный иск общества с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Метакон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 30 387 419 руб. 37 коп. неустойки, а также 174 933 руб. 19 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Метакон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Метакон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 4 518 155 руб. 57 коп. неустойки, а также 45 591 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В результате зачета встречных требований взыскать окончательно с общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Метакон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 25 869 263 руб. 80 коп. неустойки, а также 129 342 руб. 19 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 3 429 руб. 00 коп. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 29.01.2018 № 53.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Метакон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 8 912 руб. 00 коп. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 01.06.2018 № 204.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Ю.И. Качур