именем Российской Федерации

решение

23 января 2018 г.                          Дело № А40-188592/17-89-1288

Резолютивная часть решения объявлена                                16.01.2018 г. 

Решение в полном объеме изготовлено                                    23.01.2018 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Акименко О.А.

протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Чельдиева С.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску АО «СТНГ» (196210, Санкт-Петербург, Стартовая ул., д.8, Л. А.)

к ответчику АО «СУПТР-10»  (628126, Ханты-Мансийск округ-Югра, г.п. Приобье, Октябрьский район,пер. Лесной, д.10) об обязании Акционерного общества «Специализированное Управление Подводно-Технических Работ № 10» (ИНН 

<

***>) в течение 7 календарных дней с момента вступления решения суда по настоящему делу в законную силу предоставить Акционерному обществу «СтройТрансНефтеГаз» (ИНН 

<

***>) безотзывную банковскую гарантию по Договору от 22.12.2014 № ГЦР-111ю2166л14/СУБ01 на период гарантийного срока по Договору от 22.12.2014 № ГЦР-111ю2166л14/СУБ01 на сумму 6 689 298,44 руб., неустойки в размере 192 651 руб. 79 коп.

и приложенные к исковому заявлению документы.

При участии:

от истца: ФИО1  по доверенности от 13.09.2017 

от ответчика: ФИО2, ФИО3 по доверенности от 05.09.2017

УСТАНОВИЛ:

Иск  заявлен  об обязании Акционерного общества «Специализированное Управление Подводно-Технических Работ № 10» (ИНН 

<

***>) в течение 7 календарных дней с момента вступления решения суда по настоящему делу в законную силу предоставить Акционерному обществу «СтройТрансНефтеГаз» (ИНН 

<

***>) безотзывную банковскую гарантию по Договору от 22.12.2014 № ГЦР-111ю2166л14/СУБ01 на период гарантийного срока по Договору от 22.12.2014 № ГЦР-111ю2166л14/СУБ01 на сумму 6 689 298,44 руб., неустойки в размере 377 945 руб. 36коп., и далее по дату фактического исполнения обязательства (либо на дату фактического исполнения обязательства (либо по дату окончания гарантийного срока) из расчета 0,01% от размере банковской гарантии за каждый день просрочки, с учетом принятых судом уточнений исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ.

Требования  заявлены  на  основании  ст. ст. 308.3, 309, 330, 368 ГК РФ, 27, 35, 106, 110, 125, 126, АПК РФ

Истец исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил, что требования АО «СТНГ» подлежат частичному удовлетворению последующим основаниям.

Между АО «СТНГ» (генподрядчик) и АО «СУПТР-10» (субподрядчик) заключен договор от 22.12.2014 № ГЦР-111ю2166л14/СУБ01, в соответствии с п. 2.1 которого, подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить в установленный договором срок работы по капитальному ремонту объектов, согласно приложению №1 к договору, являющемуся его неотъемлемой частью, определяющему перечень объектов, объемы, стоимость и сроки работ, выполняемых субподрядчиком по договору, а подрядчик обязуется принимать работы фактически выполненные субподрядчиком по договору  в соответствии и в объеме, предусмотренном ПД (СД), предоставленной подрядчиком, и оплачивать их стоимость в соответствии с разделом №6 договора.

Согласно условиям договора АО «СУПТР-10» обязалось выполнить работы по капитальному ремонту на объекте Октябрьское ЛПУ Ямбург - Елец 1 (резервный дюкер), Ду 1220 мм, км 861 - км 873.

12.04.2016 подписан акт о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом участка газопровода Ямбург - Елец 1 (резервный дюкер), Ду 1220 мм, км 861 - км 873.

Согласно п. 2.1 договора и приложению №1 к дополнительному соглашению № 9 к договору цена работ составляет 267 571 937,81 руб.

В силу п. 9.2 договора, в редакции протокола урегулирования разногласий, в обеспечение обязательств субподрядчика по выполнению гарантийных обязательств субподрядчик в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки объекта из ремонта представляет безотзывную банковскую гарантию на период гарантийного срока по договору на сумму 2,5% от стоимости работ.

Таким образом, субподрядчик должен предоставить банковскую гарантию по объекту не позднее 12.05.2016 на сумму 6 689 298,44 руб.

Однако вышеуказанное обязательство ответчиком исполнено не было.

Статьей 307 Гражданского кодека Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

В соответствии со статьёй 401 Гражданского кодекса, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Статьей 12 ГК РФ в числе способов защиты, к которым может обратиться лицо, право которого нарушено, установлено право требовать присуждения к исполнению обязанности в натуре. Согласно данной норме и разъяснениям, приведенным в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №25, выбор конкретного способа защиты принадлежит лицу, чье право нарушено.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре.

На основании вышеизложенного, суд признает требования истца об обязании Акционерного общества «Специализированное Управление Подводно-Технических Работ № 10» (ИНН 

<

***>) предоставить Акционерному обществу «СтройТрансНефтеГаз» (ИНН 

<

***>) безотзывную банковскую гарантию по Договору от 22.12.2014 № ГЦР-111ю2166л14/СУБ01 на период гарантийного срока по Договору от 22.12.2014 № ГЦР-111ю2166л14/СУБ01 на сумму 6 689 298,44 руб. обоснованными, а заявленные требования подлежащими удовлетворению.

Вместе с тем требование истца об обязании предоставить безотзывную банковскую гарантию по Договору от 22.12.2014 № ГЦР-111ю2166л14/СУБ01 в течении 7 календарных дней с момента вступления решения суда по делу в законную силу удовлетворению не подлежит, так как ни договором, ни законом не предусмотрен срок ее предоставления.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере в размере 377 945 руб. 36коп.

В соответствии с п. 9.9 договора в редакции протокола урегулирования разногласий за нарушение субподрядчиком срока представления банковской гарантии в качестве обеспечения обязательств на период гарантийного срока по договору генподрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,01 % от размера банковской гарантии за каждый день просрочки, но не свыше 2,5% от цены договора.

Размер неустойки  по расчету истца составил 377 945 руб. 36коп.

 В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ, неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и др. (Информационное письмо президиума ВАС РФ от 14.07.1997г. № 17).

  Соглашением сторон в соответствии со ст. ст. 421, 431 ГК РФ стороны вправе предусмотреть размер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. 

  Согласно Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 г. N 81, разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суд не усматривает несоразмерности между суммой пени и последствиями нарушения обязательств, в связи с чем ст. 333 ГК РФ применению не подлежит. 

Поскольку факт просрочки истцом документально подтвержден, а от ответчика в свою очередь не представлено доказательств надлежащего исполнения условий договора, то пени в размере 377 945 руб. 36коп. подлежит удовлетворению. 

Кроме того,  истцом заявлено требование о взыскании неустойки по дату фактического исполнения обязательства (либо на дату фактического исполнения обязательства (либо по дату окончания гарантийного срока) из расчета 0,01% от размере банковской гарантии за каждый день просрочки.

По смыслу ст. 330 ГК РФ истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки либо ограничена ее сумма.

Таким образом, вышеуказанное требование также подлежит удовлетворению.

Возражения ответчика, изложенные в отзыве на иск, судом отклоняются, как необоснованные и документально не подтвержденные.

Государственная пошлина подлежит взысканию в доход бюджета  в порядке ст.110 АПК РФ.

Суд, руководствуясь ст.ст.  309, 310, 308.3, 330 ГК РФ и ст.ст. 4, 65,69, 75, 110, 156, 170-175 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Обязать Акционерное общество «Специализированное Управление Подводно-Технических Работ № 10» предоставить Акционерному обществу «СтройТрансНефтеГаз» безотзывную банковскую гарантию по договору от 22.12.2014 № ГЦР-111ю2166л14/СУБ01 на период гарантийного срока на сумму 6 689 298,44 руб.

Взыскать с Акционерного общества «СУПТР-10» в пользу Акционерного общества «СТНГ» неустойку в размере 377 945 (триста семьдесят семь тысяч девятьсот сорок пять) руб. 36 коп. и с 01.12.2017г. по день фактического исполнения обязательства, из расчета 0,01% от размера банковской гарантии за каждый день просрочки. 

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Акционерного общества «СУПТР-10» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 14 558 (четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) руб. 91 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                          О.А. Акименко