АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

07 июня 2022 года

Дело № А74-2787/2022

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.В. Лиходиенко  рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление -1» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 5 409 рублей 41 копейки пени за просрочку исполнения  муниципального контракта №26А/20 от 22.07.2020.

Руководствуясь статьями  110, 171, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление-1» в пользу муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство»  5 409 (пять тысяч четыреста девять) рублей 41 копейку пени за просрочку исполнения  муниципального контракта №26А/20 от 22.07.2020.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление-1» в доход федерального бюджета 2 000 (две тысячи) рублей государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме. 

Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья

А.В. Лиходиенко