АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

дело № А48-1071/2019

г. Орел

18 февраля 2020 года

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи А.Н. Юдиной, при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению бюджетного учреждения Орловской  области «Орловский противотуберкулёзный диспансер» (

<

...>,  

ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО «Строительный мир» (ул. Калинина, д. 2,  д. Хардиково, р-н Орловский, обл. Орловская, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  взыскании неустойки и штрафа  

руководствуясь ст. 110, ст. ст. 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Строительный мир» (ул. Калинина, д. 2, д. Хардиково,  

р-н Орловский, обл. Орловская, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  бюджетного учреждения Орловской области «Орловский противотуберкулёзный  диспансер» (

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  141 746 руб. 37 коп., составляющих 113 260 руб. 10 коп. неустойка и 28 486 руб. 27 коп.  штраф, также взыскать 766 руб. 92 коп. почтовые расходы, 17 000 руб. государственной  пошлины.  

В удовлетворении остальной части исковых требований о взыскании неустойки и  штрафа оказать.  

Взыскать с ООО «Строительный мир» (ул. Калинина, д. 2, д. Хардиково,  

р-н Орловский, обл. Орловская, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 1891 руб. государственной пошлины.  

Выдать исполнительный лист налоговому органу. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Орловской  области в течение месяца с даты его принятия.  

Судья А.Н. Юдина