100421_2806182 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 

25.11.2019 года дело № А50-14316/19  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Султановой Ю.Т., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стерховой А.С.  рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества  

с ограниченной ответственностью "Строительно - монтажный трест  "Березниковское шахтостроительное управление" (ОГРН 1035901362243,  ИНН 5911041265, 618426 Пермский край г Березники ул Загородная д. 3С)  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью   ЖДСК "ЭТАЛОН-Н" (ОГРН 1106674008484, ИНН 6674354864, 620010  Свердловская область г. Екатеринбург ул. Косарева д. 28);  

о взыскании неустойки в размере 6 233 974,84 руб., 

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью ЖДСК "ЭТАЛОН-Н" (ОГРН 1106674008484,  ИНН 6674354864, 620010 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Косарева  д. 28)  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью "Строительно -  монтажный трест "Березниковское шахтостроительное управление"  (ОГРН 1035901362243, ИНН 5911041265, 618426 Пермский край г Березники  ул Загородная д. 3С)  

о взыскании оплаты выполненных работ в размере 5 786 164,37 руб.,  неустойки за несвоевременную оплату в размере 1 461 394 руб., стоимости  завезенного сверхсметного щебня в количестве 1 255,59 м3 в размере  1 659 925,14 руб., стоимости произведенных сверхсметных работ в размере  622 385,74 руб.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать. 

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Строительно -  монтажный трест "Березниковское шахтостроительное управление"  (ОГРН 1035901362243, ИНН 5911041265, 618426 Пермский край г Березники  ул Загородная д. 3С) справку на возврат суммы государственной пошлины  в размере 81 руб., оплаченной по платежному поручению № 11528  от 17.04.2019.  

Встречные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительно -  монтажный трест "Березниковское шахтостроительное управление"  (ОГРН 1035901362243, ИНН 5911041265, 618426 Пермский край г Березники  ул Загородная д. 3С) в пользу общества с ограниченной ответственностью  ЖДСК "ЭТАЛОН-Н" (ОГРН 1106674008484, ИНН 6674354864, 620010  Свердловская область г. Екатеринбург ул. Косарева д. 28) сумму оплаты  выполненных работ в размере 5 786 164,37 руб., неустойку  за несвоевременную оплату в размере 1 461 394 руб., стоимости завезенного  сверхсметного щебня в количестве 1 255,59 м3 в размере 1 659 925,14 руб.,  стоимости произведенных сверхсметных работ в размере 622 385,74 руб.,  сумму государственной пошлины в размере 70 649 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Пермского края.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Семнадцатого  арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru.  

Судья Ю.Т. Султанова