АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-19067/2023

19 января 2024 года

город Омск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 16 января 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 19 января 2024 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Бесединой Т.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мальковым Е.А., после перерыва - помощником судьи Мулдахметовой Б.М., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН 5506225921, ОГРН 1135543015145) к департаменту городского хозяйства Администрации города Омска (ИНН 5504061072, ОГРН 1035507001199) о взыскании 6215 руб.,

При участии в заседании:

от истца – представитель ФИО2 (доверенность от 17.11.2023 № 06-10/239юр);

от ответчика – не явился;

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен акционерным обществом «Омскэлектро» к департаменту городского хозяйства Администрации города Омска о взыскании 6215 руб. неустойки за период с 13.10.2021 по 26.05.2022 за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.11.2020 № 955/20.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, в судебное заседание не явился, надлежаще извещен о времени и месте судебного разбирательства, поэтому дело на основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрено в его отсутствие по имеющимся в деле доказательствам. 

26 декабря 2023 года в судебном заседании объявлялся перерыв до 10 января 2024 года, затем – до 16 января 2024 года. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, суд установил, что  26.11.2020 между акционерным обществом «Омскэлектро» (сетевая организация) и департаментом городского хозяйства Администрации города Омска (заявитель) был подписан договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 995/20, согласно условиям которого стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – ВРУ,  в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами, принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств -  0,138 кВт, категория надежности – 3, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,38 кВ. Временное технологическое присоединение необходимо для электроснабжения светофорного объекта, расположенного по адресу: 

<

...> участок перед путепроводом (ул. Заозерная д. 1).

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 30.12.2019 № 575/90, и составляет 550 руб. (в том числе НДС (20%) 91,67 руб. (пункт 10 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктом 5 договора № 995/20 составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора, то есть не позднее 26.05.2021.

         Согласно абзацу 1 пункта 17  договора сторона, нарушавшая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором,  в случае если плата  за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб., обязана уплатить другой стороне договора  неустойку равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определённой  в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

         В связи с тем, что ответчиком не исполнены обязательства по выполнению мероприятий согласно техническим условиям № 995/20, сетевая организация направила заявителю соглашение о расторжении договора № 995/20.

Ответчик в письме от 09.06.2023 № Исх-ДГХ/01-11/2721 выразил согласие на расторжение договора без возмещения убытков.

Претензией от 06.07.2023 № 10-10/080-07-06/27 истец обратился к ответчику с требованием об оплате неустойки за период с 13.10.2021 по 26.05.2022 в размере 6215 руб. за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Отсутствие действий со стороны ответчика по оплате неустойки послужило основанием для обращения в суд с настоящими требованиями.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность сторон доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Оценив представленные доказательства, доводы истца, суд полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон № 35-ФЗ), пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил № 861).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 8 договора № 995/20 предусмотрено, что заявитель обязался в том числе: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

Техническими условиями № ТУ 995/20 предусмотрено осуществление заявителем: в том числе строительство ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ объекта.

Как уже указывалось, согласно пункту 5 договора срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, т.е. до 26.05.2021.

Судом установлено и не опровергнуто ответчиком, что обязательства по договору № 995/20 в части выполнения технических условий последним не исполнены.

В связи с нарушением сроков выполнения мероприятий ответчику начислена неустойка за период просрочки с 13.10.2021 по 26.05.2022 в размере 6215 руб. 

В силу статей 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства  возникают из договоров, сделок и из иных  оснований, указанных  в Гражданском кодексе Российской Федерации.  В  силу  возникшего  обязательства  кредитор  вправе  требовать от должника  исполнения   его  обязанности.

По правилам статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации при просрочке исполнения должник обязан уплатить кредитору определенную законом или договором неустойку. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Как указано выше, договором № 995/20 предусмотрена ответственность за нарушение одной из сторон сроков осуществления мероприятий, а именно обязанность уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Как пояснил истец, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Омской области от 28.02.2022 по делу № А46-20966/2021 с ответчика в пользу истца взыскана неустойка за нарушение срока осуществления мероприятий по договору № 995/2020 в размере 3822 руб. 50 коп. за период с 27.05.2021 по 12.10.2021.

В настоящем деле сетевой организацией предъявлено требование о взыскании с ответчика неустойки за период с 13.10.2021 по 26.05.2022. 

Учитывая нарушение заявителем срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, последующее расторжение договора № 995/20, требование истца о взыскании с ответчика неустойки за период с 13.10.2021 по 26.05.2022 в размере 6215 руб. заявлено правомерно.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с удовлетворением иска судебные расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на ответчика. Взыскивая с ответчика в пользу истца расходы по уплате государственной пошлины в размере 2000 руб., суд исходит из того, что освобождение органов местного самоуправления от уплаты государственной пошлины на основании подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации не влечет за собою их освобождение от исполнения обязанности по возмещению судебных расходов, понесенных стороной, в пользу которой принято решение, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 123, 156, 163, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с департамента городского хозяйства Администрации города Омска (ИНН 5504061072, ОГРН 1035507001199; адрес: 644099, г. Омск, ул. Гагарина, д. 32, корп. 1) в пользу акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН 5506225921, ОГРН 1135543015145; адрес: 644027, г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8) 6215 руб. неустойки за период с 13.10.2021 по 26.05.2022 за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению; а также 2000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а после проверки законности решения в апелляционном порядке также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (625010, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайтах Восьмого арбитражного апелляционного суда: http://8aas.arbitr.ru и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа: http://faszso.arbitr.ru.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                   Т.А. Беседина