АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-6645/2018

г. Ярославль

05 июня 2018 года

Резолютивная часть решения оглашена  05 июня 2018 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Кузьмичева А.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Докторович Л.В.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  Открытого акционерного общества "Рыбинская городская электросеть" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к  Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Авдат" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о  взыскании с учетом уточнения иска задолженности по договору и неустойки в размере   1324477.62  руб.

 

при участии:

от истца – ФИО1, по доверенности от 15.08.2017 № 1722;

от ответчика – представитель не присутствовал; 

 

установил:

Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть" обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Авдат" о взыскании задолженности по внесению платы за технологическое присоединение по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 08.12.2014 № 4158002 в размере 1 196 008.35 руб., неустойки за период с 30.12.2017 по 02.04.2018 в размере 321 173.10 руб. с продолжением ее начисления до момента фактической оплаты суммы основного долга, всего 1 517 181.45 руб.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 11.04.2018 указанное исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу № А82-6645/2018. Предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции назначено на  05 июня 2018 года  в 15 час. 00 мин., судебное разбирательство – на  05 июня 2018 года  в 15 час. 10 мин.

В соответствии со статьями 136, 137, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предварительное судебное заседание и судебное разбирательство проведены в отсутствие ответчика, который считается извещенным надлежащим образом. В предварительном судебном заседании суд определил завершить предварительное судебное заседание и подготовку дела к судебному разбирательству, открыть судебное заседание в первой инстанции.

Истец поддержал иск с учетом уточненного искового заявления, согласно которому истец просит взыскать задолженность в размере 1 196 008.35 руб., неустойку за период с 30.12.2017 по 02.04.2018 в размере 128 469.27 руб. с продолжением ее начисления до момента фактической оплаты суммы основного долга, всего 1 324 477.62 руб.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнение исковых требований принято судом.

Исследовав доказательства по делу, судом установлено следующее.

Между Открытым акционерным обществом "Рыбинская городская электросеть" и Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания "Авдат" заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 08.12.2014 № 4158002.

В соответствии с пунктом 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (ВРУ жилого дома), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение.

Пунктом 8 договора предусмотрена обязанность заявителя надлежащим образом исполнять обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

Общий размер платы за технологическое присоединение определен в пункте 10 договора и составляет 2 990 020.88 руб.

Согласно пункту 11 договора, плата за технологическое присоединение вносится в следующем порядке:

- первый платеж 299 002.09 руб. – в течение 15 дней со дня заключения договора (до 23.12.2014);

- второй платеж 897 006.26 руб. – в течение 60 дней со дня заключения договора (до 06.02.2015);

- третий платеж 598 004.18 руб. – в течение 180 дней со дня заключения договора (до 08.06.2015);

- четвертый платеж 897 006.26 руб. – в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- окончательный расчет 299 002.09 руб. – в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении.

14 декабря 2017 года сторонами оформлен Акт об осуществлении технологического присоединения № 41581001, в пункте 1 которого зафиксировано оказание услуги по технологическому присоединению на сумму 2 990 020.88 руб.

Платежным поручением от 15.01.2015 № 13 ответчик перечислил первый платеж  в размере 299 002.09 руб.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 28.03.2018 по делу № А82-19236/2017 с ответчика взысканы второй и третий платежи в сумме 1 495 010.44 руб. (897 006.26 руб. + 598 004.18 руб.).

Из искового заявления, уточненного искового заявления, претензии от 20.04.2018 № 1316, объяснений истца в судебном заседании следует, что четвертый и окончательный платежи ответчиком не произведены, что послужило основанием для обращения в суд с иском о взыскании задолженности в размере 1 196 008.35 руб. (897 006.26 руб. + 299 002.09 руб.).

Ответчик доказательств оплаты не представил, обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование своих требований, не оспорил.

Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям регламентируется Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения. Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Существенным условием договора об осуществлении технологического присоединения является порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение (подпункт «е» пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861).

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

На основании указанных положений, с ответчика подлежит взысканию задолженность по внесению платы за технологическое присоединение по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 08.12.2014 № 4158002 в размере 1 196 008.35 руб., образовавшаяся в результате невнесения четвертого и окончательного платежей.

Пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что способом обеспечения исполнения обязательств является неустойка (штраф, пени) – определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 08.12.2014 № 4158002, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств такая сторона уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0.014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

Данное условие соответствует пункту 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 27 декабря 2004 г. № 861 (в редакции, действовавшей на момент заключения договора).

Поскольку ответчик допустил просрочку исполнения обязательства, он обязан уплатить неустойку.

Размер неустойки определяется на основании расчета неустойки истца, содержащегося в уточненном исковом заявлении, поскольку ответчик контр-расчет неустойки не представил. Расчет соответствует условиям договора и материалам дела, а также принципам добросовестности сторон, юридического равенства, компенсационной функции неустойки. Неустойка за период с 30.12.2017 по 02.04.2018 взыскивается в пределах исковых требований в размере 128 469.27 руб.

Истцом заявлено требование о начислении неустойки до момента фактической оплаты суммы основного долга.

Согласно пункту 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства. Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Учитывая изложенное, исковые требования Открытого акционерного общества "Рыбинская городская электросеть" (с учетом уточнения иска) подлежат удовлетворению полностью.

При подаче искового заявления истец уплатил государственную пошлину в сумме 28 171.81 руб. На основании статей 101, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 333.21, 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца должны быть взысканы судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 26 245 руб. Государственная пошлина в сумме 1 926.81 руб., рассчитанная в связи с уточнением исковых требований, подлежит возврату истцу.

 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Открытого акционерного общества "Рыбинская городская электросеть" удовлетворить полностью.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Авдат" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу Открытого акционерного общества "Рыбинская городская электросеть" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 1 324 477.62 руб., в том числе задолженность по внесению платы за технологическое присоединение по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 08.12.2014 № 4158002 в размере 1 196 008.35 руб., неустойку за период с 30.12.2017 по 02.04.2018 в размере 128 469.27 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 26 245 руб.

Продолжить начисление неустойки в размере 0.1155 процента от суммы задолженности 1 196 008.35 руб. за каждый день просрочки начиная с 03.04.2018 по день фактической оплаты задолженности.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Возвратить Открытому акционерному обществу "Рыбинская городская электросеть" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 926.81 руб., уплаченную платежным поручением от 29.03.2018 № 540.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

Кузьмичев А.В.