АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-44689/2024

г. Новосибирск

19 февраля 2025 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тенёвой Т.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Специальное и транспортное строительство" (ИНН 

<

***>), г. Новосибирск  

к Администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области (ИНН 

<

***>), рп.Коченево,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (ИНН 

<

***>), Администрации Коченевского района (ИНН 

<

***>), Федерального бюджетного учреждения "Федеральный центр строительного контроля" (ИНН 

<

***>),  

о взыскании неустойки в размере 30 990 рублей 21 копейки, при участии представителей: от истца: не явился, извещен, 

от ответчика (посредством веб-конференции): ФИО1, доверенность № 8 от 16.06.2023, диплом, паспорт,  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Специальное и транспортное строительство" (ИНН 

<

***>) неустойку в размере 30 990 рублей 21 копейки.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова