22_673344  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000  тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-513/2017

г. Южно-Сахалинск

10 июля 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью Строительно-коммерческой  фирмы «Горстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  муниципальному бюджетному учреждению «Управление городским  дорожным хозяйством» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании 105 922 рублей 98 копеек неустойки,  

руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 171 и 176 АПК РФ,  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  Строительно-коммерческой фирмы «Горстрой» удовлетворить.  

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения «Управление  городским дорожным хозяйством» в пользу общества с ограниченной  ответственностью Строительно-коммерческой фирмы «Горстрой» 105 922  рубля 98 копеек неустойки, 2 518 рублей в возмещение расходов,  понесенных на уплату государственной пошлины, всего 108 440 рублей 98  копеек.  

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения «Управление  городским дорожным хозяйством» в доход федерального бюджета 1 660  рублей государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в  кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.  

Судья М.В. Зуев