﻿

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-22189/2021

02 декабря 2021 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть постановления объявлена     25 ноября 2021 года

Постановление изготовлено в полном объеме  02 декабря 2021 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Пряхиной Ю.В.

судей  Масенковой И.В., Семиглазова В.А.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем В.И. Лиозко,

при участии:  

от истца: представитель Я.В. Кузьмина по доверенности от 11.07.2019;

от ответчика: представитель М.С. Вяльцев по доверенности от 08.06.2021;

от 3-го лица: не явился, извещен;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-30005/2021) акционерного общества "Ленгазспецстрой" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.08.2021 по делу № А56-22189/2021(судья  Данилова Н.П.), принятое 

по иску общества с ограниченной ответственностью "Кубаньгазэнергосервис"

к  акционерному обществу "Ленгазспецстрой"

3-е лицо:  Федеральная служба по финансовому мониторингу

о взыскании 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньгазэнергосервис" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Акционерному обществу "Ленгазспецстрой" (далее – ответчик) о взыскании 302530423,56 руб. задолженности, 4692325,73 руб. процентов за период с 25.12.2020 по 17.03.2021, и далее процентов в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации с 18.03.2021 по день фактического исполнения обязательства по оплате.

Решением суда от 05.08.2021 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований по изложенным в жалобе основаниям.

До рассмотрения жалобы по существу от сторон поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения.

В судебном заседании апелляционного суда стороны поддержали ходатайство об утверждении мирового соглашения, подписанное уполномоченными на то лицами - генеральными директорами Обществ. На вопрос апелляционного суда стороны пояснили, что платежи по мировому соглашению на настоящий момент не проведены и стороны данный факт, как и право взыскателя на получение исполнительного листа, осознают, руководители сторон приняли решение завершить спор миром, несмотря на неоплаты на настоящий момент по мировому соглашению.

В соответствии с представленным мировым соглашением:

Общество с ограниченной ответственностью «Кубаньгазэнергосервис» (ИНН 2309073209, ОГРН 1022301429424, адрес; 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 93 Д, стр. 2), именуемое далее по тексту - «Истец», в лице генерального директора Матвиенко Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Ленгазспецстрой» (ИНН 7806027191, ОГРН 1027804200247, адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, шоссе Пулковское, д. 30, лит А), именуемое далее по тексту - «Ответчик», в лице Генерального директора Белякова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые по тексту «Стороны», в соответствии со статьями 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях мирного урегулирования судебного спора и исключения взаимных претензий и требований друг к другу в рамках Договоров субподряда №15-238-С6 от 14.08.2018, №16-161-С7 от 08.08.2018, №16-305-С2 от 05.06.2018 заключили настоящее мировое соглашение по делу №13АП-30005/2021 (А56-22189/2021) о нижеследующем:

1. Стороны определили, подтверждают и не оспаривают, что у ответчика перед истцом по состоянию на день заключения настоящего мирового соглашения по Договорам субподряда №15-238-С6 от 14.08.2018, №16-161-С7 от 08.08.2018, №16-305-С2 от 05.06.2018 имеется задолженность на общую сумму в размере 302530423,56 рублей (Триста два миллиона пятьсот тридцать тысяч четыреста двадцать три) рубля 56 копеек.

2. Стороны определили, подтверждают и не оспаривают, что у ответчика перед истцом по состоянию на день заключения настоящего мирового соглашения имеется задолженность по уплате процентов в размере 4692325,73 рублей за период с 25.12.2020 по 17.03.2021 и далее подлежат начислению проценты начиная с 18.03.2021 на сумму задолженности, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующий период по день фактической оплаты задолженности.

3. Стороны произвели расчет процентов по состоянию на день заключения настоящего мирового соглашения на сумму задолженности в размере 302530423,56 рублей по Договорам субподрядам №15-238-С6 от 14.08.2018, №16-161-C7 от 08.08.2018, № 16-305-С2 от 05.06.2018:

Задолженность всего:

302 530 423,56 рублей

Период просрочки

с 25.12.2020 

по 05.10.2021

Задолженность

Период просрочки:

 

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

73 152 082,92

25.12.2020

Новая задолженность на 73 152 082,92 руб.

73 152 082,92

25.12.2020

25.12.2020

0

4.25

73 152 082,92 х 2х4.25% х 0 / 366

0,00 р.

77 114 442,55

25.12.2020

Новая задолженность на 3 962 359,63 руб.

77 114 442,55

25.12.2020

31.12.2020

7

4.25

77 114 442,55 х 2х4.25% х 7 / 366

125 363,64 р.

77 114 442,55

01.01.2021

15.01.2021

15

4.25

77 114 442,55 х 2х4.25% х 15 / 365

269 372,37 р.

302 530 423,56

16.01.2021

Новая задолженность на 225 415 981,01 руб.

302 530 423,56

16.01.2021

21.03.2021

65

4.25

302 530 423,56 х 2х4.25% х 65 / 365

4 579 398,88 р.

302 530 423,56

22.03.2021

25.04.2021

35

4.5

302 530 423,56 х 2х4.5% х 35 / 365

2 610 879,00 р.

302 530 423,56

26.04.2021

14.06.2021

50

5

302 530 423,56 х 2х5% х 50 / 365

4 144 252,38 р.

302 530 423,56

15.06.2021

25.07.2021

41

5.5

302 530 423,56 х 2х5.5% х 41 / 365

3 738 115,64 р.

302 530 423,56

26.07.2021

12.09.2021

49

6.5

302 530 423,56 х 2х6.5% х 49 / 365

5 279 777,53 р.

302 530 423,56

13.09.2021

05.10.2021

23

6.75

302 530 423,56 х 2х6.75% х 23 / 365

2 573 580,73 р.

Сумма основного долга: 302 530 423,56 руб. 

Сумма процентов: 23 320 740,17 руб.

4. Стороны настоящим мировым соглашением определили фиксированный размер процентов, подлежащих оплате ответчиком истцу в размере - 23320740,17 (Двадцать три миллиона триста двадцать тысяч семьсот сорок) рублей 17 копеек, а также согласовали следующий график погашения задолженности и процентов, в соответствии с которым ответчик обязуется оплатить истцу сумму задолженности:

№ п/п

Дата платежа

Сумма, подлежащая оплате (руб.)

Наименование платежа

1.

До 31.10.2021

302 530 423,56 рублей

задолженность по договорам субподряда №15-238-С6 от 14.08.2018, №16-161-С7 от 08.08.2018, №16-305-С2 от 05.06.2018

2.

До 31.10.2021

23 320 740,17 рублей

фиксированный размер процентов на сумму задолженности

5. Ответчик обязуется оплатить задолженность, в соответствии с графиком погашения задолженности и процентов в полном объеме и в порядке, предусмотренном п. 4 настоящего мирового соглашения.

6. Оплата сумм, указанных в графике оплаты мирового соглашения (п.п. 1, 2 графика погашения задолженности и процентов, п. 4 мирового соглашения), производится путем перечисления ответчиком истцу по следующим банковским реквизитам: р/с 40702810559000001159, Смоленское отделение № 8609 ПАО СБЕРБАНК г. Смоленск, к/с 30101810000000000632, БИК 046614632, получатель - ООО «Кубаньгазэнергосервис» (ИНН 2309073209).

7. По настоящему мировому соглашению истец отказывается от исковых требований в части взыскания с ответчика оставшейся части процентов, превышающей 23 320 740,17 рублей и дальнейшего начисления процентов на сумму основного долга после 06.10.2021 года.

8. Государственная пошлина в размере 200 000,00 рублей, уплаченная истцом при предъявлении иска по делу № А56-22189/2021, возмещается ответчиком истцу в полном размере в срок до 31.10.2021 года.

9. Истец и ответчик при заключении настоящего мирового соглашения отказываются в полном объеме от иных требований друг к другу, вытекающих из Договорам субподряда №15-238-С6 от 14.08.2018, №16-161-С7 от 08.08.2018, №16-305-С2 от 05.06.2018 и связанных с ними, в том числе от притязаний по взысканию судебных расходов, не предусмотренных настоящим соглашением, но понесенных при рассмотрении дела № А56-22189/2021.

10. В случае нарушения ответчиком п.п. 1, 2 графика погашения задолженности и процентов, п. 4 мирового соглашения истец вправе в соответствии со ст. 142 АПК РФ обратиться с заявлением о выдаче исполнительного листа.

11. Мировое соглашение утверждается Тринадцатым Арбитражным Апелляционным судом.

12. Стороны подтверждают, что условия данного мирового соглашения не ущемляют их законные права и интересы, не затрагивают права третьих лиц и не противоречит закону. Стороны свидетельствуют, что условия данного мирового соглашения и последствия его подписания им понятны. Стороны подтверждают, что иных взаимных претензий друг другу не имеют. Мировое соглашение подписано Сторонами без принуждения на основании добровольного волеизъявления Сторон.

13. Настоящее Мировое соглашение составлено на трех страницах в трех одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда. Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Тринадцатым Арбитражным Апелляционным судом.

14. В соответствии со ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело.

15. Последствия, предусмотренные ст. 138-141, 151 АПК РФ, Сторонам известны и понятны.

В силу части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов.

Согласно части 3 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону.

В соответствии с частью 2 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороны перед другой.

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Суд считает возможным утвердить мировое соглашение, так как оно не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и интересов, охраняемых законом.

Согласно части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения и в иных предусмотренных настоящим Кодексом случаях.

Поскольку утверждение мирового соглашения влечет прекращение производства по делу, решение суда подлежит отмене (пункт 3 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 140, 141, 150, 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.08.2021 по делу № А56-22189/2021 отменить.

Утвердить по делу мировое соглашение от 05.10.2021, по которому:

«Общество с ограниченной ответственностью «Кубаньгазэнергосервис» (ИНН 2309073209, ОГРН 1022301429424, адрес; 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 93 Д, стр. 2), именуемое далее по тексту - «Истец», в лице генерального директора Матвиенко Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Ленгазспецстрой» (ИНН 7806027191, ОГРН 1027804200247, адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, шоссе Пулковское, д. 30, лит А), именуемое далее по тексту - «Ответчик», в лице Генерального директора Белякова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые по тексту «Стороны», в соответствии со статьями 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях мирного урегулирования судебного спора и исключения взаимных претензий и требований друг к другу в рамках Договоров субподряда №15-238-С6 от 14.08.2018, №16-161-С7 от 08.08.2018, №16-305-С2 от 05.06.2018 заключили настоящее мировое соглашение по делу №13АП-30005/2021 (А56-22189/2021) о нижеследующем:

1. Стороны определили, подтверждают и не оспаривают, что у ответчика перед истцом по состоянию на день заключения настоящего мирового соглашения по Договорам субподряда №15-238-С6 от 14.08.2018, №16-161-С7 от 08.08.2018, №16-305-С2 от 05.06.2018 имеется задолженность на общую сумму в размере 302530423,56 рублей (Триста два миллиона пятьсот тридцать тысяч четыреста двадцать три) рубля 56 копеек.

2. Стороны определили, подтверждают и не оспаривают, что у ответчика перед истцом по состоянию на день заключения настоящего мирового соглашения имеется задолженность по уплате процентов в размере 4692325,73 рублей за период с 25.12.2020 по 17.03.2021 и далее подлежат начислению проценты начиная с 18.03.2021 на сумму задолженности, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующий период по день фактической оплаты задолженности.

3. Стороны произвели расчет процентов по состоянию на день заключения настоящего мирового соглашения на сумму задолженности в размере 302530423,56 рублей по Договорам субподрядам №15-238-С6 от 14.08.2018, №16-161-C7 от 08.08.2018, № 16-305-С2 от 05.06.2018:

Задолженность всего:

302 530 423,56 рублей

Период просрочки

с 25.12.2020 

по 05.10.2021

Задолженность

Период просрочки:

 

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

73 152 082,92

25.12.2020

Новая задолженность на 73 152 082,92 руб.

73 152 082,92

25.12.2020

25.12.2020

0

4.25

73 152 082,92 х 2х4.25% х 0 / 366

0,00 р.

77 114 442,55

25.12.2020

Новая задолженность на 3 962 359,63 руб.

77 114 442,55

25.12.2020

31.12.2020

7

4.25

77 114 442,55 х 2х4.25% х 7 / 366

125 363,64 р.

77 114 442,55

01.01.2021

15.01.2021

15

4.25

77 114 442,55 х 2х4.25% х 15 / 365

269 372,37 р.

302 530 423,56

16.01.2021

Новая задолженность на 225 415 981,01 руб.

302 530 423,56

16.01.2021

21.03.2021

65

4.25

302 530 423,56 х 2х4.25% х 65 / 365

4 579 398,88 р.

302 530 423,56

22.03.2021

25.04.2021

35

4.5

302 530 423,56 х 2х4.5% х 35 / 365

2 610 879,00 р.

302 530 423,56

26.04.2021

14.06.2021

50

5

302 530 423,56 х 2х5% х 50 / 365

4 144 252,38 р.

302 530 423,56

15.06.2021

25.07.2021

41

5.5

302 530 423,56 х 2х5.5% х 41 / 365

3 738 115,64 р.

302 530 423,56

26.07.2021

12.09.2021

49

6.5

302 530 423,56 х 2х6.5% х 49 / 365

5 279 777,53 р.

302 530 423,56

13.09.2021

05.10.2021

23

6.75

302 530 423,56 х 2х6.75% х 23 / 365

2 573 580,73 р.

Сумма основного долга: 302 530 423,56 руб. 

Сумма процентов: 23 320 740,17 руб.

4. Стороны настоящим мировым соглашением определили фиксированный размер процентов, подлежащих оплате ответчиком истцу в размере - 23320740,17 (Двадцать три миллиона триста двадцать тысяч семьсот сорок) рублей 17 копеек, а также согласовали следующий график погашения задолженности и процентов, в соответствии с которым ответчик обязуется оплатить истцу сумму задолженности:

№ п/п

Дата платежа

Сумма, подлежащая оплате (руб.)

Наименование платежа

1.

До 31.10.2021

302 530 423,56 рублей

задолженность по договорам субподряда №15-238-С6 от 14.08.2018, №16-161-С7 от 08.08.2018, №16-305-С2 от 05.06.2018

2.

До 31.10.2021

23 320 740,17 рублей

фиксированный размер процентов на сумму задолженности

5. Ответчик обязуется оплатить задолженность, в соответствии с графиком погашения задолженности и процентов в полном объеме и в порядке, предусмотренном п. 4 настоящего мирового соглашения.

6. Оплата сумм, указанных в графике оплаты мирового соглашения (п.п. 1, 2 графика погашения задолженности и процентов, п. 4 мирового соглашения), производится путем перечисления ответчиком истцу по следующим банковским реквизитам: р/с 40702810559000001159, Смоленское отделение № 8609 ПАО СБЕРБАНК г. Смоленск, к/с 30101810000000000632, БИК 046614632, получатель - ООО «Кубаньгазэнергосервис» (ИНН 2309073209).

7. По настоящему мировому соглашению истец отказывается от исковых требований в части взыскания с ответчика оставшейся части процентов, превышающей 23 320 740,17 рублей и дальнейшего начисления процентов на сумму основного долга после 06.10.2021 года.

8. Государственная пошлина в размере 200 000,00 рублей, уплаченная истцом при предъявлении иска по делу № А56-22189/2021, возмещается ответчиком истцу в полном размере в срок до 31.10.2021 года.

9. Истец и ответчик при заключении настоящего мирового соглашения отказываются в полном объеме от иных требований друг к другу, вытекающих из Договорам субподряда №15-238-С6 от 14.08.2018, №16-161-С7 от 08.08.2018, №16-305-С2 от 05.06.2018 и связанных с ними, в том числе от притязаний по взысканию судебных расходов, не предусмотренных настоящим соглашением, но понесенных при рассмотрении дела № А56-22189/2021.

10. В случае нарушения ответчиком п.п. 1, 2 графика погашения задолженности и процентов, п. 4 мирового соглашения истец вправе в соответствии со ст. 142 АПК РФ обратиться с заявлением о выдаче исполнительного листа.

11. Мировое соглашение утверждается Тринадцатым Арбитражным Апелляционным судом.

12. Стороны подтверждают, что условия данного мирового соглашения не ущемляют их законные права и интересы, не затрагивают права третьих лиц и не противоречит закону. Стороны свидетельствуют, что условия данного мирового соглашения и последствия его подписания им понятны. Стороны подтверждают, что иных взаимных претензий друг другу не имеют. Мировое соглашение подписано Сторонами без принуждения на основании добровольного волеизъявления Сторон.

13. Настоящее Мировое соглашение составлено на трех страницах в трех одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда. Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Тринадцатым Арбитражным Апелляционным судом.

14. В соответствии со ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело.

15. Последствия, предусмотренные ст. 138-141, 151 АПК РФ, Сторонам известны и понятны».

Производство по делу прекратить.

Возвратить АО «Ленгазспецстрой» из федерального бюджета 3000 руб. госпошлины по апелляционной жалобе.  

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий

Ю.В. Пряхина

 

Судьи

 

И.В. Масенкова

 В.А. Семиглазов