АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А83-5472/2020

07 июня 2021 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению индивидуального  предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП  306231110700041) к обществу с ограниченной ответственностью  «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании  неустойки по договору подряда,  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН  

<

***>, ОГРНИП 306231110700041) о взыскании неустойки по договору подряда,  

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «3D-СТРОЙ ЮГ» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

при участии: от истца (ответчика по встречному иску) – не явился; 

от ответчика (истца по встречному иску) – ФИО3, представитель по доверенности б/н от  01.10.2020 года, копия диплома, копия свидетельства о перемене имени;  

от третьего лица – не явился; 

РЕШИЛ:

Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306231110700041) по первоначальному иску  

удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО2  (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306231110700041) 574 999,20 руб. – неустойка по договору  подряда № 9200-43П/16 от 21.07.2016, начисленная за период с 04.06.2018 по 19.03.2020,  34 250,00 руб. – судебные издержки на оплату услуг юриста.  

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) по встречному  иску удовлетворить частично.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2  (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306231110700041) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) неустойку по договору подряда № 9400-167П/16 от 18.07.2016, начисленную за  период с 18.10.2017 по 30.11.2017, в размере 609 249,20 руб.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований о взыскании неустойки  в размере 76 674,48 руб. – отказать.  

Произвести зачет денежных требований по первоначальному и встречному искам,  прекратив взаимные обязательства сторон.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2  (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306231110700041) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 15 184,98 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 17 566,96 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке  апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его  в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня  принятия (изготовления в полном объеме) постановления судом апелляционной инстанции.  

Судья В.И. Гайворонский