АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-30382/2023

г. Новосибирск

12 июля 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко А.А.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Фонда модернизации и  развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований  Новосибирской области (ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «ЖилСпецСтрой» (ОГРН:

<

***>), к Ассоциации  «Новосибирские строители» (ОГРН: 

<

***>), при участии в деле в качестве  третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора,  1) общества с ограниченной ответственностью «Центр строительных технологий+» (ИНН  

<

***>), 2) мэрии города Новосибирска в лице Департамента энергетики, жилищного  и коммунального хозяйства города Новосибирска (ИНН 

<

***>) о взыскании  неустойки за просрочку обязательств по договору № РТС254А210686 (Д) от 12.11.2021 в  размере 418 112 руб. 23 коп. Лица, участвующие в деле и процессе: от истца - ФИО1 (доверенность № 78 от 12.12.2023, диплом, паспорт); от ответчиков - 1) ФИО2  (доверенность № 2 от 05.05.2023, паспорт, диплом); 2) ФИО3 (доверенность от  05.05.2023, диплом, паспорт); от третьих лиц - не явились, извещены.  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЖилСпецСтрой»  (ОГРН:

<

***>), а при недостаточности денежных средств субсидиарно с  Ассоциации «Новосибирские строители» (ОГРН: 

<

***>) в пользу фонда  модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных  образований Новосибирской области неустойку в размере 161 020 руб. 56 коп., судебные  расходы по уплате государственной пошлины размере 4 376 руб.  

В остальной части отказать. 

Возвратить фонду модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства  муниципальных образований Новосибирской области из федерального бюджета  государственную пошлину по иску в размере 1 949 руб.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления  в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Д.Н. Дорофеева