38/2019-243471(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-25926/2019

город Саратов

20 декабря 2019 года

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мещеряковой И.В., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Захаровой Ю.А., рассмотрев в  судебном заседании материалы дела по иску общества с ограниченной ответственностью  «ПРАНА», г. Самара (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Государственному казенному  учреждению Саратовской области «Управление капитального строительства», г.Саратов  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), третьи лица – общество с ограниченной  ответственностью «Союз «Проектно-инжиниринговая компания», г.Энгельс Саратовской  области; казенное предприятие Саратовской области «Единая дирекция капитального  строительства», г. Саратов, о понуждении к заключению дополнительного соглашения к  государственному контракту № 0860500000219000004 от 06.05.2019 г.  

При участии в заседании: 

От истца – ФИО1, представитель по доверенности от 01.10.2019 г., ФИО2,  представитель по доверенности от 25.11.2019 г.  

от ответчика- ФИО3, представитель по доверенности № 01-01/1644 от 05.11.2019 г.  (подлинник диплома обозревался)., ФИО4, представитель по доверенности № 01-01/1169  от 03.09.2019 г.(диплом обозревался)  

от третьих лиц: ФИО3, представитель КП СО «ЕДКС» по доверенности № 219 от  19.12.2019 г.  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать Государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление  капитального строительства» заключить дополнительное соглашение к государственному  контракту № 0860500000219000004 от 06.05.2019 г. заключенному с ООО «ПРАНА», о  продлении сроков выполнения работ до 31 декабря 2019 года.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения Саратовской области «Управление  капитального строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПРАНА»  расходы по уплате государственной пошлины в размере 6000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной  инстанций в сроки и порядке, установленные ст.ст. 181, 257-260, 273-277 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный  суд Саратовской области.  

Электронная подпись действительна.

Судья Арбитражного суда 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного Саратовской области д е п а р т а мента И.В. Мещерякова  

Дата 16.09.2019 6:18:19

 Кому выдана Мещерякова Ирина Владимировна