АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Климова ул., 62 д., Курган, 640021, http://kurgan.arbitr.ru,

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А34-7170/2023

г. Курган

22 сентября 2023 года

Резолютивная часть решения оглашена 19 сентября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 22 сентября 2023 года.

 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Григорьева А.А., 

при ведении протокола секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

государственного бюджетного учреждения «Курганская поликлиника №1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-СЕРВИС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании денежных средств, 

при участии в судебном заседании представителей: 

от сторон: явки нет, извещены,

установил:

государственное бюджетное учреждение «Курганская поликлиника №1» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-СЕРВИС» (далее – ответчик) о взыскании денежных средств в сумме 218 900,00 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту №0843500000222001732 от 13.05.2022, расходов по уплате государственной пошлины в сумме 7 378,00 руб.

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте проведения заседания извещены.

В порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие сторон.

Рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд установил следующее.

По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме (извещение №0843500000222001732) между истцом (заказчик) и ответчиком (поставщик) заключен контракт №0843500000222001732 на поставку медицинского изделия (система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие от 13.05.2022, по условиям которого поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая) (далее - оборудование) в соответствии со спецификацией (приложение №1 к контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов заказчика, эксплуатирующих оборудование и специалистов заказчика, осуществляющих техническое обслуживание оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования (далее - услуги), а заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленное оборудование и надлежащим образом оказанные услуги (пункт 1.1. контракта).

Поставка оборудования осуществляется поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 

<

...> этаж, кабинет по согласованию с заказчиком (далее - место доставки). Оказание услуг осуществляется поставщиком в месте доставки (пункт 1.3. контракта).

Цена контракта составляет 19 900 000,00 руб. (пункт 2.2. контракта).

Заказчик обязан обеспечить условия для оказания поставщиком услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования, в том числе подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 3.3.1. контракта).

Поставка оборудования осуществляется поставщиком в место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 контракта, в период с 01.11.2022 по 15.11.2022, с учетом ввода в эксплуатацию медицинских изделий, обучения правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий. Поставка оборудования осуществляется по рабочим дням в период с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени заказчика). Поставщик за 3 рабочих дня до осуществления поставки направляет в адрес заказчика уведомление о времени доставки оборудования в место доставки. По согласованию с заказчиком, возможна поставка, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий в более ранние сроки (пункт 5.1. контракта).

По факту приемки оборудования поставщик и заказчик подписывают акт приема-передачи оборудования (приложение №3 к контракту) (пункт 6.1. контракта).

По окончании оказания услуг заказчик и поставщик подписывают акт ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение №4 к контракту) (пункт 7.7. контракта).

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (пункт 11.4.1. контракта).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (пункт 11.4.2. контракта).

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 11.8. контракта).

Дополнительным соглашением №1 от 15.06.2022 стороны внесли изменения в спецификацию и технические требования.

Дополнительным соглашением №2 от 30.06.2022 стороны внесли изменения в пункт 9.1. контракта и в спецификацию.

Во исполнение принятых на себя обязательств по вышеуказанному договору, спецификации и технических требований ответчик поставил истцу оборудование на общую сумму 19 900 000,00 руб. по товарной накладной №22/21 от 20.12.2022, подписанной представителями обеих сторон, с нарушением установленного срока.

Поставленное ответчиком 20.12.2022 оборудование принято истцом по акту приема-передачи оборудования от 20.12.2022 и введено в эксплуатацию по акту ввода оборудования в эксплуатацию от 29.12.2022.

В связи с просрочкой исполнения ответчиком обязательств по контракту истец на основании пункта 11.4.1. контракта начислил неустойку за период с 16.11.2022 по 29.12.2022 в сумме 218 900,00 руб.

Истец направил ответчику претензию от 29.12.2022 №4834 об оплате неустойки в сумме 218 900,00 руб.

Неисполнение ответчиком требований, изложенных в претензии, послужило основанием для обращения истца в суд с рассматриваемым исковым заявлением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 525 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка товаров для государственных нужд осуществляется на основе государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных нужд. 

На случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности просрочки исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника оплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку) (часть 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно части 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности). Отсутствие вины в нарушении обязательства или ненадлежащем исполнении обязательств доказывается должником (часть 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 3 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Согласно части 3 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В соответствии с пунктом 9 статьи 34 Закона №44-ФЗ сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Аналогичное положение закона закреплено в пункте 11.8. контракта.

Из материалов дела следует и не оспаривается сторонами, что ответчик поставил истцу оборудование и оказал услуги по вводу в эксплуатацию оборудования с нарушением установленного контрактом срока.

 

Как указано выше, в соответствии с условиями контракта оборудование должно было быть поставлено и услуги по вводу в эксплуатацию оборудования оказаны в срок не позднее 15.11.2022.

При этом в силу пункта 3.3.1. контракта заказчик обязан обеспечить условия для оказания поставщиком услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования.

Таким образом, поставка и ввод в эксплуатацию оборудования в установленный контрактом срок находится в прямой зависимости от надлежащего исполнения заказчиком встречных обязательств, установленных контрактом.

Вместе с тем, заказчик свои обязательства по подготовке помещения для ввода в эксплуатацию оборудования в установленный срок не исполнил.

В материалы дела представлен акт проверки готовности помещений к монтажу оборудования от 21.12.2022, согласно которому помещение готово к монтажу оборудования на 21.12.2022.

Таким образом, факт нарушения истцом условий контракта в части, предусматривающей обязанность заказчика предоставить подготовленное помещение, доказан.

С учетом вышеизложенного, ответчик по объективным причинам, независящим от него, был лишен возможности надлежащим образом исполнить обязательства до 15.11.2022. В связи с чем, ответчик не может считаться просрочившим свои обязательства.

При таких обстоятельствах требования истца удовлетворению не подлежат.

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в сумме 7378,00 руб., что подтверждается платежным поручением №937 от 09.03.2023. 

Поскольку в удовлетворении исковых требований судом отказано, судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца и не подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь статьями 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Курганской области.

 

Судья

А.А. Григорьев