АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-5694/2021

24 марта 2022 года

г. Улан-Удэ

 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Новиковой С.В., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного  учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Бурятская строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании 45 562 рублей 22 копеек неустойки за период с 26.11.2020 по 24.12.2020,  

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бурятская строительная  компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального казенного  учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 45 562 рублей 22 копеек неустойки за период с  26.11.2020 по 24.12.2020.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бурятская строительная  компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  2 000 рублей государственной пошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный  суд Республики Бурятия.  

Судья С.В. Новикова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 23.12.2021 4:39:14

Кому выдана Новикова Светлана Валерьевна