19217/2021-82493(2) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Дело № А43-11422/2020 (резолютивная часть) 

г. Нижний Новгород 12 августа 2021 года  

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Беловой К.В. (шифр дела 25-263), при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Селезневым А.Н., в отсутствие представителей сторон, рассмотрел в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» 

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  к муниципальному казенному учреждению «Строитель»  

(ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>)  о взыскании неустойки  

и по встречному иску муниципального казенного учреждения «Строитель» 

(ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>)  к публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье»  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  о взыскании неустойки  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182 и 319 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

взыскать с муниципального казенного учреждения «Строитель» (ИНН: 

<

***>;  ОГРН: 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Центр и  Приволжье» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 13 884 289 рублей 98 копеек  неустойки; 92 421 рубль расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу муниципального казенного  учреждения «Строитель» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) 1 445 487 рублей  72 копейки неустойки; 27 455 рублей расходов по уплате государственной пошлины.  

Произвести зачет первоначальных и встречных требований, в результате  которого взыскать с муниципального казенного учреждения «Строитель»  (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) в пользу публичного акционерного  общества «Россети Центр и Приволжье» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

12 438 802 рубля 26 копеек неустойки; 64 966 рублей расходов по уплате  государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд  путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Нижегородской  области. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в  законную силу настоящего решения при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы.  

Судья К.В. Белова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 28.09.2020 8:45:16

Кому выдана Белова Ксения Владимировна