Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

 

15 октября 2018 года                                                          Дело № А56-103768/2018

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Рагузиной П.Н.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Муниципальное казенное учреждение по строительству и землеустройству администрации Волховского муниципального района Ленинградской области (187400, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Дорожная Строительная Компания «РЕАЛЬ» (195426, Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 2, корп. 1, лит. А, пом. 3-Н, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 70 805 руб. 96 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с 15.08.2016 по 22.06.2017 на основании пункта 7.2 муниципального контракта от 14.06.2016 № 18, 

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорожная Строительная Компания «РЕАЛЬ» в пользу муниципального казенного учреждения по строительству и землеустройству администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 70 805 руб. 96 коп. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорожная Строительная Компания «РЕАЛЬ» в доход федерального бюджета 2832 руб. государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

 

Судья                                                                            Рагузина П.Н.