АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, 

<

...>  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 

<

***>  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск 26.06.2025 Дело № А62-966/2023  

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Каринской И. Л., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сорокиной Д.С.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний РОД» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к Муниципальному унитарному предприятию «Смоленсктеплосеть» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности по договору подряда от 10.08.2022 № 2022.126180, понуждении к возврату обеспечительного платежа,  

и по встречному исковому заявлению 

Муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний РОД» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки по договору подряда от 10.08.2022 № 2022.126180, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: Общество с ограниченной ответственностью «СтройНовиком» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>),  

при участии в судебном заседании: 

от ООО «Группа компаний РОД»: ФИО1 – директор (паспорт, выписка из ЕГРЮЛ); ФИО2 – представитель по доверенности от 21.12.2022;  

от МУП «Смоленсктеплосеть»: не явились, извещены надлежащим образом; от третьего лица: не явились, извещены надлежащим образом,  

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний РОД» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) удовлетворить частично: взыскать с Муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний РОД» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) задолженность по договору подряда от 10.08.2022 № 2022.126180 в размере 171 037 руб. 20 коп., а также 4 485 руб. в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины и 8 870 руб. 00 коп. в возмещение расходов на оплату услуг представителя.  

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний РОД» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в остальной части отказать.  

Встречный иск Муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) удовлетворить частично: взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний РОД» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 10.08.2022 № 2022.126180, начисленную за период с 10.10.2022 по 09.01.2023 в сумме 234 635 руб. 16 коп., а также 18 341 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении встречного иска Муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в остальной части отказать.  

В результате зачета: взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний РОД» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 68 583 руб. 96 коп.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.  

Судья И.Л. Каринская