138/2018-19361(2) 

Арбитражный суд Тамбовской области 

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Тамбов 

«09» апреля 2018 года Дело № А64-8951/2017  

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Тишина А.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.В. Петровой рассмотрел дело № А64-8951/2017 по исковому заявлению 

Администрации Татановского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области  Тамбовская область, Тамбовский район, с. Татаново, (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Звезда-2», Тамбовская область,  Тамбовский район, п. Строитель, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

третье лицо: Администрация Тамбовского района Тамбовской области, Тамбовская  область, Тамбовский район, п. Строитель, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Тамбовской области, г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  об обязании безвозмездно устранить недостатки работ, уплатить неустойку за нарушение  сроков выполнения работ  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1 - представитель, доверенность от 16.05.2017, ФИО2 - глава  сельсовета, паспорт  

от ответчика: не явился, извещен от третьих лиц: 

от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и  картографии по Тамбовской области: не явился, извещен  

от Администрации Тамбовского района Тамбовской области: ФИО1 -  представитель, доверенность от 07.02.2018  

Отводов составу суда не заявлено 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 110, 167-171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Заявленные требования удовлетворить в полном объеме.  

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Звезда-2» (

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Администрации Татановского сельсовета  Тамбовского района Тамбовской области (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за  нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту   № 0364300000413000001 от 15.10.2013 на выполнение подрядных работ по объекту:  

09 апреля 2018 года 

«Реконструкция здания МБУК Татановский СДК, расположенного по ул. Москва, 80а в с.  Куксово Тамбовского района Тамбовской области, под современный социально- культурный центр» в размере 5 533 230,63 за период с 01.10.2017 по 09.04.2018.  

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Звезда-2» (Тамбовская  область, Тамбовский район, п. Строитель, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 50666 руб.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение одного месяца со  дня принятия в Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд (394006, Воронеж, ул.  Платонова, дом 8), а также в порядке кассационного обжалования в Арбитражный суд  Центрального округа в течении двух месяцев со дня его вступления в законную силу,  через арбитражный суд Тамбовской области.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайтах  Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда Арбитражного суда Центрального  округа.  

Судья Тишин А.А.