АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-7682/2022

15 августа 2024 года

г. Улан-Удэ

 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Новиковой С.В., при ведении  протокола секретарем судебного заседания Цыдыповой О.Д.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску некоммерческой  организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  Республике Бурятия» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Инвест-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), саморегулируемой организации региональной ассоциации «Строители ТПП  РБ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

- о взыскании с ООО «Инвест-Строй» 1 508 263 рублей 22 копеек неустойки,  предусмотренной пунктом 9.4 договоров № 48Э/2020-СМР/20 от 13.04.2020,   № 115Э/2020-СМР/21 от 16.11.2020, а при недостаточности средств с субсидиарного  ответчика саморегулируемой организации региональной ассоциации «Строители ТПП  РБ»,  

- о взыскании с ООО «Инвест-Строй» 3 638 815 рублей 69 копеек штрафа по пункту  9.17 договоров № 48Э/2020-СМР/20 от 13.04.2020, № 115Э/2020-СМР/21 от 16.11.2020,   № 51Э/2020-СМР/21 от 21.06.2021 в связи с нарушениями пунктов 12.7.6, 12.7.9 названых  договоров, а при недостаточности средств с субсидиарного ответчика саморегулируемой  организации региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»,  

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Строй» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике  Бурятия» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1 508 263 рубля 22 копейки неустойки  предусмотренной пунктом 9.4 договоров № 48Э/2020-СМР/20 от 13.04.2020,   № 115Э/2020-СМР/21 от 16.11.2020, 3 638 815 рублей 69 копеек штрафа по пункту 9.17  договоров № 48Э/2020-СМР/20 от 13.04.2020, № 115Э/2020-СМР/21 от 16.11.2020,   № 51Э/2020-СМР/21 от 21.06.2021, а при недостаточности средств с субсидиарного  ответчика саморегулируемой организации региональной ассоциации «Строители ТПП  РБ».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Строй» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 48 735 рублей  государственной пошлины, а при недостаточности средств с субсидиарного ответчика  саморегулируемой организации региональной ассоциации «Строители ТПП РБ».  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный  суд Республики Бурятия.  

Судья С.В. Новикова